Pack: Pack Navideño 2024 - 2

Formulario de registro

Rellena tu información correctamente para registrarte

¿Ya tienes una cuenta?

Ingresa al sistema


Dirigido a

Profesionales en las áreas de ingeniería civil, ingeniería de estructuras, ingeniería mecánica, ingenieros, consultores, arquitectos, residentes, supervisores, asistente supervisor, gerentes, abogados, estudiantes de últimos ciclos y profesionales trabajando en áreas afines, en diseño estructural, geotecnia, instalaciones sanitarias, hidráulica, sanitaria, construcción y público en general.

  • Inicio: 15 de diciembre de 2024
  • Sede: SEDE CACPERU CHIMBOTE / URB. GARATEA MZ 3 LT 10 AV. UNIVERSITARIA - A MEDIA CUADRA DE LA IEP PESTALOZZI
TEMA 01: NORMATIVIDAD Y SITUACION ACTUAL.
Ÿ Contaminación de aguas
Ÿ Tecnologías de tratamiento
TEMA 02: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Ÿ Rejas y desarenador
Ÿ Tanque séptico
Ÿ Tanque imhoff
Ÿ Test de percolación
Ÿ Pozo de absorcion y zanjas
Ÿ Unidades básicas de saneamiento
Ÿ Lecho de secado
Ÿ Tratamiento biológico
Ÿ Filtro biológico
Ÿ Tratamiento terciario
Ÿ Casos ejemplos
TEMA 01: ELABORACIÓN DEL FORMATO 2 DE INVERSIONES IOARR
✓ Proceso para la Elaboración de Fichas de Inversiones IOARR
✓Articulación con el PMI
✓Descripción de la Inversión
✓Cronograma de Ejecución
✓Fuente de Financiamiento
✓Modalidad de Ejecución


TEMA 02: FORMATOS Y REGISTROS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
✓Formato N° 05-A: Registro de idea de Proyecto o Programa de Inversión.
✓Formato N° 07-A: Registro de Proyecto de Inversión.
✓Registro de los formatos en el Banco de Inversiones del Invierte.pe.


TEMA 03: REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FICHAS TÉCNICAS: ESTÁNDAR Y SIMPLICADA

✓Articulación con el PMI
✓Nombre del Proyecto, responsabilidad funcional, UF, UEI y ubicación)
✓Definición de problemas, causas y efectos
✓Análisis de Involucrados
✓Población Afectada y población objetivo
✓Objetivos y medios fundamentales, horizonte de evaluación
✓Análisis de Demanda, Oferta y Balance Oferta-Demanda
✓Análisis Técnico (tamaño, localización, tecnología)
✓Costos del Proyecto
✓Criterios de decisión de inversión
✓Sostenibilidad
✓Modalidad de ejecución
✓Estudio de Impacto Ambiental
FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN MARCO
A LA NTP ISO/IEC 17025:2017
TEMA 01: INTRODUCCIÓN
Definición, tipos y conceptos relacionados a la auditoría de sistemas
de gestión.
La Norma ISO 19011.
TEMA 02: GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA.
TEMA 03: ACTIVIDADES DE AUDITORÍAS
MÓDULO I
Preparación de la Auditoría.
Estudio de la documentación.
Plan de auditoría.
Lista de verificación.
Talleres
Preparación del Programa de auditorías.
Plan de Auditoría y Lista de verificación.
TEMA 04: ACTIVIDADES DE AUDITORÍAS
Realización de la Auditoría.
Reunión de apertura.
Revisión de los hallazgos.
Técnicas de auditoría.
Redacción de hallazgos de no conformidad.
Reunión de cierre.
Talleres.
Reunión de apertura.
Redacción de no conformidades.
Reunión de cierre.
TEMA 05: ACTIVIDADES DE AUDITORÍAS.
Informe y Seguimiento de la auditoría
Taller - Informe de auditoría.
TEMA 06: COMPETENCIA DE LOS AUDITORES Y EXPERTOS TÉCNICOS
TEMA 01: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN, ESQUEMA NTP-ISO/IEC 17025:2017
Introducción a la Evaluación de la Conformidad.
La acreditación en Perú: INACAL.
Proceso de acreditación.
Directrices para la acreditación de los laboratorios de ensayo y calibración
Requisito de acreditación: estándar internacional y directriz: DA-acr-06D.
TEMA 02: SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIO RELATIVO A LA NTPISO/IEC 17025:2017
Implementación de un sistema de gestión.
Documentación. Objetivo y beneficios.
Control de documentos.
Control de registros.
Procedimientos y documentos requeridos por la norma.
TALLER 1 ELABORANDO EL PROCEDIMIENTO
TEMA 03: ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NTP-ISO/IEC 17025:2017 – RECOMENDACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Implementación de los requisitos generales introductorios: Cómo
implementar los requisitos referidos a la imparcialidad y confidencialidad.
Implementación de los requisitos relativos a los recursos: Implementación de los requisitos referidos a los recursos en función al personal, condiciones ambientales, equipamiento, y compras.
Implementación de los requisitos relativos al proceso productivo:
implementación de los requisitos referidos al proceso en relación a relación a la revisión de solicitudes ofertas y contratos; selección, verificación y validación de métodos, manipulación de ítems de ensayo y calibración; y aseguramiento de la validez de los resultados.
Implementación de los requisitos relativos a los recursos en función de informe de resultados: declaración de conformidad, opiniones e interpretaciones, trabajo no conforme, control de datos y gestión de la información.
Implementación de los requisitos relativos al sistema de gestión de calidad y mejora continua.
TALLER 2 REGISTRO DE TRABAJOS NO CONFORMES
TEMA 01: VALORIZACIÓN
1.1 VALORIZACIÓN
DEFINICIÓN DE VALORIZACIÓN
TIPOS DE VALORIZACIÓN
DESARROLLO DE VALORIZACIÓN OBRA A RITMO NORMAL
1.2 VALORIZACIÓN DE OBRA ADELANTADA
DEFINICIÓN
CALCULO DE LA VALORIZACIÓN
COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)
CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO
INTERESES POR LA DEMORA EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES POR LA ENTIDAD
CUADERNO DE OBRA (ANOTACIONES POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR))
MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA
CURVA “S”
COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
1.3 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN
REAJUSTES RECALCULADOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
TEMA 02: VALORIZACIÓN DE OBRAS ATRASADAS
2.1.- VALORIZACIÓN DE OBRAS ATRASADAS
DEFINICIÓN
DS#011-79-VC
CALCULO DE LA VALORIZACIÓN
COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)
CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO (RETENCIÓN POR ATRASO)
PENALIDAD
CUADERNO DE OBRA (ANOTACIONES POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR))
MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA
CURVA “S”
COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
2.1.1 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN
REAJUSTES RECALCULADOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
2.2 VALORIZACIÓN CON ADELANTO DIRECTO
2.2.1 ADELANTO DIRECTO
DEFINICIÓN
CALCULO DEL ADELANTO DIRECTO
COMENTARIO DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN
FECHA QUE SOLICITA EL ADELANTO DIRECTO
FECHA QUE LA ENTIDAD CANCELA EL ADELANTO DIRECTO
CALCULO DE LA VALORIZACIÓN
COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO
ACUMULADO
COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)
CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO
CALCULO DE LA DEDUCCIÓN

CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN
MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA
CURVA “S”
COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
ADICIONAL DE OBRA (DEDUCTIVO VINCULANTE), MONTO DEFLACTADO.
MAYORES GASTOS GENERALES
2.2.2 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN
REAJUSTES RECALCULADOS
DEDUCCIÓN RECALCULADOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
TEMA 03: VALORIZACIÓN CON ADELANTO DE MATERIALES
3.1.- ADELANTO DE MATERIALES
DEFINICIÓN
CALCULO DEL ADELANTO DE MATERIAL
FECHA QUE SOLICITA EL ADELANTO DE MATERIAL
FECHA QUE LA ENTIDAD CANCELA EL ADELANTO DE MATERIAL
CALCULO DE LA VALORIZACIÓN
COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)
CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO
CALCULO DE LA DEDUCCIÓN
CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN CON EL USO DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS
MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA
CURVA “S”
COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
3.1.1 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN
REAJUSTES RECALCULADOS
DEDUCCIÓN RECALCULADOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
TEMA 04: VALORIZACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA 195-88-CGR
VALORIZACIONES
CULMINACIÓN DE OBRA
RECEPCIÓN DE OBRA
LIQUIDACIÓN DE OBRA
Fases del Proceso de Contratación
Ÿ Requisitos para la suscripción del contrato de obra.
Ÿ Garantía de Fiel cumplimiento
Ÿ Inicio del plazo de ejecución de obra.
Ÿ Suspensión del plazo de ejecución.
Ÿ Revisión del Expediente Técnico
Ÿ Residente de Obra.
Ÿ Clases de Adelantos.
Ÿ Entrega del Adelanto Directo.
Ÿ Adelanto para materiales e insumos.
Ÿ Amortización de Adelantos.
Ÿ Fideicomiso de Adelanto de Obra.
Ÿ Contrato de Fidecomiso.
Ÿ Inspector o Supervisor de Obras.
Ÿ Funciones del Inspector o Supervisor.
Ÿ Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalización de la obra.
Ÿ Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado.
Ÿ Cuaderno de Obra.
Ÿ Anotación de ocurrencias.
Ÿ Consultas sobre ocurrencias en la obra.
Ÿ Gestión de Riesgos
Ÿ Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados.
Ÿ Causales de ampliación de plazo.
Ÿ Procedimiento de ampliación de plazo.
Ÿ Efectos de la modificación del plazo contractual.
Ÿ Cálculo del Gasto General Variable diario.
Ÿ Pago de mayores costos directos y gastos generales variables.
Ÿ Actualización del Programa de Ejecución de Obra.
Ÿ Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra.
Ÿ Intervención Económica de la Obra.
Ÿ Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%).
Ÿ Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%).
Ÿ Mayores metrados
Ÿ Resolución del Contrato de Obras.
Ÿ Penalidades por mora y otras penalidades
Ÿ Recepción de la Obra y plazos.
Ÿ Liquidación de obra y cierre de contrato
SESIÓN 01: LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

✓ Conceptos generales de Cartografía, Geodesia, Topografía, Fotogrametría, GPS
✓ Definición de SIG
✓ Conociendo ARCGIS y su Arquitectura.
✓ ARCGIS y sus complementos Arc Map, Arc Catalogo, Arc scene, ArcToolbox.
✓ Estructura de datos espaciales.
✓ Tipos de datos y archivos.
✓ Componentes de un SIG.
✓ Práctica 1.

SESIÓN 02: MÉTODOS DE ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTOS DE DATOS GRÁFICOS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS ESPACIALES (VECTORIAL/RASTER)
✓ Adquisición de datos.
✓ Descarga datos geográficos.
✓ Digitalización y edición de datos.
✓ Gestionando datos espaciales: Data Frames y Capas.
✓ Componentes de los datos geográficos.
✓ Características y almacenamiento de datos.
✓ Creación de raster.
✓ Georeferenciación de imágenes.
✓ Práctica 2.

SESIÓN 03: PROCESAMIENTO DE DATOS ALFANUMÉRICOS Y EDICIONES CARTOGRÁFICAS
✓ Trabajando con tablas: crear, manipular y vincular.
✓ Relaciones entre tablas alfanuméricas y espaciales.
✓ Visualizando datos partiendo de tablas.
✓ Procesos de gestión espacial (ARCMAP): Data frames. Características, propiedades y
composición de layouts.
✓ Simbolización: Leyendas y gestión de estilos
✓ Simbolización según atributos categóricos y atributos cuantitativos
✓ Práctica 3.

SESIÓN 04: EDICIÓN BÁSICA DE DATOS, MÉTODOS DE CONSULTAS
Y GEOPROCESAMIENTO
✓ Identificación de riesgos
✓ Cuando evacuar
✓ Sistema de Alarma
✓ Instrucciones a la brigada de evacuación
✓ Funciones específicas a los integrantes de la brigada
✓ Instrucciones a los ocupantes del edificio
✓ Instrucciones a los visitantes.
TEMA 01: : DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015.
▪ ­Introducción a la norma ISO 9001:2015.
▪ ­Contenido y estructura de la ISO 9001:2015.
▪ ­Requisitos principales de la norma ISO 9001:2015.
▪ ­Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
▪ ­Requisitos de desempeño y mejora de la norma ISO 9001:2015.
▪ ­Modelo de mejora continua aplicado a la norma ISO 9001:2015.

TEMA 02: IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015
▪ ­Documentación y control para la implantación de la norma ISO 9001:2015.
▪ ­Evaluación del cumplimiento legal mediante Auditoría Interna.
▪ ­TALLER PRÁCTICO: Implementación de la norma ISO 9001:2015 en una empresa.
TEMA 01: DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA NORMA ISO
9001:2018
Ÿ Introducción a la norma ISO 9001:2015.
Ÿ Contenido y estructura de la ISO 9001:2015.
Ÿ Requisitos principales de la norma ISO 9001:2015.
Ÿ Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
Ÿ Requisitos de desempeño y mejora de la norma ISO
9001:2015.
Ÿ Modelo de mejora continua aplicado a la norma ISO
9001:2015.
TEMA 02: IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2018
Ÿ Documentación y control para la implantación de la norma
ISO 9001:2015.
Ÿ Evaluación del cumplimiento legal mediante Auditoría
Interna.
Ÿ TALLER PRÁCTICO: Implementación de la norma ISO 9001:2015
en una empresa
TEMA 01: INTRODUCCIÓN
- Criterios sísmicos
- Marco normativo
- Criterios de estructuración
- Criterios de diseño en C°A°

TEMA 02: MODELAMIENTO
- Generalidades del software ETABS
- Modelamiento
- Cargas y combinaciones de cargas
- Análisis modal y periodos de la estructura.

TEMA 03: ANÁLISIS ESTRUCTURAL
- Análisis estructural
- Control de derivas y estabilidad
- Verificación de irregularidad
- Verificación de sistema estructural
- Factor de escala para diseño sísmico

TEMA 04: DISEÑO ESTRUCTURAL
- Filosofía de diseño estructural
- Diseño de vigas de concreto Armado
- Diseño de columnas
- Diseño de placas
TEMA 01: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS
Objetivos y metodología del curso.
Fundamentos de geología y geotecnia aplicada a puentes.
TEMA 02: FUNDAMENTOS GEOTÉCNICOS
Propiedades de suelos y rocas.
Principios de mecánica de suelos relevantes para el diseño de puentes.
TEMA 03: INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS PRELIMINARES
Métodos de exploración y muestreo.
Análisis de muestras y ensayos in situ.
TEMA 04: ANÁLISIS Y DISEÑO GEOTÉCNICO PARA PUENTES
Criterios de diseño y análisis de estabilidad.
Diseño de cimentaciones para puentes.
TEMA 05: CASOS DE ESTUDIO Y APLICACIONES
Estudios geotécnicos en proyectos de puentes reales.
Uso de software especializado.
TEMA 06: ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Evaluación de impacto ambiental.
Prácticas sostenibles en geotecnia.
TEMA 07: PRÁCTICA DIRIGIDA
TEMA 01: INTRODUCCIÓN A LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS
• Definición y significado de mezclas asfálticas como parte conformante de un
pavimento asfáltico.
• Definición de un pavimento asfáltico y su comportamiento desde un punto de vista
estructural y funcional
• Comportamiento Estructural y funcional de las mezclas asfálticas como parte
conformante del pavimento asfáltico, fallas que se presentan.

TEMA 02: CEMENTO ASFÁLTICO
Reología del asfalto
Envejecimiento del asfalto
Clasificación y selección método actual
Clasificación y selección método Superpave

TEMA 03: DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
Mezclas asfálticas en caliente método MARSHALL
Mezclas asfálticas modificadas
Mezclas asfálticas Tibias o Warm Mix
Stone Mastic Asphalt
Mezclas Asfálticas Superpave

TEMA 04: CONSTRUCCIÓN
Fabricación, transporte y colocación de la mezcla asfáltica en caliente
Control de calidad de las mezclas asfálticas en obra
Causas de deterioro de las carpetas asfálticas. Fisuras por fatiga y contracción térmica,
segregación, peladuras, deformaciones plásticas, hundimientos.

TEMA 05: ENSAYOS DE DESEMPEÑO PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS
Ensayo a la Fatiga
Ensayo de Ahuellamiento o Rueda Cargada. Método Hamburgo
Ensayo de Módulo Resiliente
TEMA 01: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PUENTES
Conceptos previos para el diseño de puentes
Definiciones
Revisión de la norma AASHTO-LRFD y manual MTC 2016

TEMA 02: PARTES DE UNA ESTRUCTURA DE UN PUENTE
Superestructura
Subestructura

TEMA 03: TIPOS DE PUENTES
Puente losa alcantarilla
Puente losa
Puente viga – losa
Puente de viga
Puente en concreto pretensado
Puentes aporticados
Puentes atirantados
Puentes colgantes

TEMA 04: ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE PUENTES
Planificación
Morfología del rio
Selección del sitio
Posición del puente

TEMA 05: CONDICIONES DE SITIO A TOMAR EN CUENTA EN EL DISEÑO DE PUENTES
Área de captación
Niveles de agua
Estudios de exploración de suelos
Requerimientos de diseño para la vida de un puente

TEMA 06: ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO DE PUENTES MTC 2016
Estudios topográficos
Estudios de hidrología e hidráulica
Estudios geológicos y geotécnicos
Estudios de peligro sísmico
Estudios de impacto ambiental
Estudios complementarios
Estudios de trazo y diseño vial de los accesos
Estudios de alternativa a nivel de antiproyecto
Clasificación de puentes

TEMA 07: FILOSOFÍA DE DISEÑO PARA PUENTES CARRETEROS
Introducción a la filosofía
Diseño por esfuerzos admisibles (ASD)
Diseño por factores de carga (LFD)

TEMA 08: LÍNEAS DE INFLUENCIA
Líneas de influencia para vigas estáticamente determinadas en puentes
Líneas de influencia por el trabajo virtual en puentes
Vigas estáticamente indeterminadas en puentes
Creación de espectro de respuesta para puentes, mapas de isoaceleraciones

TEMA 09: CARGAS EN PUENTES CARRETEROS Y SU DISTRIBUCIÓN
Cargas permanentes
Cargas transitorias
Carga viva vehicular de diseño
Cargas peatonales
Presencia múltiple
Efectos dinámicos de impacto
Fuerzas de frenado

TEMA 10: ANÁLISIS Y DISEÑO MANUAL DE PUENTE EN CONCRETO ARMADO TIPO VIGALOSA DE UNA SOLA VÍA CON LUZ = 12 M
▪ Predimensionamiento
▪ Aumento de longitud de las vigas
▪ Número y separación de vigas longitudinales
▪ Predimensionamiento del voladizo

TEMA 11: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PUENTE RETICULADO METÁLICO CON CSIBRIDGE 2017
▪ Análisis estático
▪ Análisis dinámico

TEMA 12: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PUENTE DE UN SOLO TRAMO CON CSIBRIDGE 2017
▪ Análisis estático
▪ Análisis dinámico

TEMA 13: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PUENTE DE VARIOS TRAMOS
CON CSIBRIDGE 2017
▪ Análisis estático
▪ Análisis dinámico

TEMA 14: ANÁLISIS Y DISEÑO DE PUENTES CON VIGAS PRESFORZADAS
CON CSIBRIDGE 2017
▪ Análisis estático
▪ Análisis dinámico

TEMA 15: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PUENTE VIGA CAJÓN CON CSIBRIDGE 2017
▪ Análisis estático
▪ Análisis dinámico

TEMA 16: ANÁLISIS Y DISEÑO DE PILAS Y ESTRIBOS MANUAL Y CON SAP2000 V19
▪ Definiciones
▪ Tipos de estribos
▪ Estados limite
TEMA 01: INTRODUCCIÓN A LOS PAVIMENTOS
Generalidades
Tráfico y carga

TEMA 02: SUBRASANTE
Caracterización físico-mecánica
Identificación de suelos inadecuados
Terraplenes y pedraplenes
Determinación de la capacidad portante o CBR ponderado
Control de calidad para aceptación de los trabajos

TEMA 03: CANTERAS
Mejoramiento de suelos a nivel de subrasante
Sub base y base granular o tratada
Mezclas asfálticas
Control de calidad para aceptación de los trabajos
TEMA 04: DISEÑO
Determinación del CBR por sectores: método del manual de suelos y pavimentos,
diferencias acumuladas.
Determinación del espesor de mejoramiento de suelos a nivel de subrasante.
Metodología AASHTO AASHTO 93:
- Pavimento Flexible
- Pavimento Compuesto
<div><strong>TEMA 01: INTRODUCCIÓN<br>TEMA 02: CONCEPTOS TEÓRICOS FUNDAMENTALES DE METRADOS<br>TEMA 03: METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE METRADOS.<br>TEMA 04: ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE: REGLAMENTO DE METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN.<br>TEMA 05: DESARROLLO DE UN PROYECTO DE PLANOS DE EDIFICACIÓN.<br>TEMA 06: SECUENCIA LÓGICA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA EDIFICACIÓN.<br>TEMA 07: DESARROLLO DE LAS PARTIDAS SEGÚN LAS ESPECIALIDADES</strong></div><ul><li>Estructuras Arquitectura</li><li>Instalaciones Eléctricas</li><li>Instalaciones Sanitarias.</li><li><strong>TEMA 08: DESARROLLO DE METRADOS POR PARTIDAS, SEGÚN REGLAMENTO: METRADO ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS.</strong> Procesos constructivos de estructuras de albañilería y Aporticada.</li><li>Metodlogía de metrados.</li><li>Recomendaciones para elaborar un buen metrado.</li><li>Obras provisionales, construcciones provisionales: agua para la construcciones provisionales: agua para la construcción, energía eléctrica.</li><li>Trabajos preliminares.</li><li>Remociones: Demoliciones, trazos niveles y replanteo.</li><li>Movimiento de tierras.</li><li>Nivelación de terreno.</li><li>Excavaciones: masiva y zanjas, cortes y rellenos.</li><li>Eliminación de material excedente.</li><li>Nivelación interior y apisonado, Sobrecimientos, gradas y rampas.</li><li>Obras de concreto armado: elementos de concreto armado, conceptos teóricos, elementos verticales de confinamiento.</li><li>Vigas soleras y de amarre.</li><li>Losas, tipos; losa aligerada en una dirección; acero de viguetas.</li></ul><div><strong>METRADO ESPECIALIDAD ARQUITECTURA</strong></div><ul><li>Acabados en edificación, revoques, enlucidos y molduras.</li><li>Tarrajeo primario rayado, tarrajeo en interiores y exteriores, tarrajeo de columnas, vigas, tarrajeo de muros.</li><li>Tarrajeo salpicado, vestidura de derrames bruñas.</li><li>Piso y pavimentos, contrapisos.</li><li>Zócalos y contrazócalos.</li><li>Tipos de pisos: Loseta veneciana, corcho, mármol, vinílico, mayólica.</li><li>Tipos de zócalo y contrazócalos.</li><li>Muros de albañilería; muros de ladrillo King Kong, tipos de aparejo: cabeza, soga, canto, mortero para asentado; endentado de muro.</li><li>Carpintería de madera: Puertas y ventanas.</li><li>Carpintería metálica y herrería: puertas y ventas de fierro.</li><li>Mamparas de aluminio. Cerrajería: Bisagras, cerraduras.</li><li>Sistemas o mecanismos.</li><li>Pintura: cielorraso, muros interiores y exteriores de rejas, pinturas de muebles en general.</li></ul><div><strong>METRADO ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS</strong></div><ul><li>Salida de techo, de pared, spot light.</li><li>Salida para tomacorriente.</li><li>Salida para comunicaciones y señales, canalizaciones y/o tuberías.</li><li>Conductores y/o cables. Tableros y cuchillas.</li></ul><div><strong>METRADO ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS</strong></div><ul><li>Desagüe y ventilación.</li><li>Salida de desagüe.</li><li>Redes de distribución.</li><li>Sistema de agua fría y contraincendio.</li><li>Salida de agua fría. Redes de distribución, llaves y válvula.</li><li>Sistema de agua caliente.</li><li>Redes de distribución y retorno.</li><li>Sistema de agua de lluvias.</li></ul><div><strong>TEMA 9: APLICACIÓN PRÁCTICA EMPLEANDO HOJAS DE CÁLCULO EN MICROSOFT EXCEL</strong></div>
TEMA 01: MICROSOFT WORD
SESIÓN 01
El entorno de Microsoft Word.
Editar y desplazarse por los documentos.
Formato de párrafos, caracteres y documentos.
Uso de Sangrías
Revisión ortográfica.
Uso de viñetas, numeración y listas multiniveles.
Uso de Letra Capital.
Insertar formas, símbolos y diagramas SmartArt.
Insertar marca de agua, color de página y bordes de página.
Insertar Encabezado de Página y pie de página.
Edición de márgenes e Impresión de documentos.
Prácticas 1.
TEMA 02: MICROSOFT EXCEL
SESIÓN 02
Fundamentos y entorno de trabajo de Ms Excel 2021
Edición de Contenido.
Formatos de celdas y números
Estilo de Porcentual
Formatos condicionales.
Referencias absolutas y relativas.
Insertar Funciones matemáticas y estadísticas.
Auditoría de fórmulas.
Edición de márgenes e Impresión de documentos.
Prácticas 2.
SESIÓN 03
Uso de Funciones de Fecha y Hora.
Uso de Funciones Lógicas y funciones Y – O.
Uso de Funciones de Búsquedas.
Uso de Funciones de Texto.
Uso de Funciones avanzadas.
Gráficos en Excel 2021.
Prácticas 3.
TEMA 03: MICROSOFT POWER POINT
SESIÓN 04
Fundamentos y entorno de trabajo de Ms Power Point 2021
Modificar una combinación de colores personalizada.
Configurar un patrón de diapositivas.
Dar formato a viñetas, numeración y listas personalizadas.
Agregar encabezados y pies de página a las diapositivas.
Autocorrección.
Revisión ortográfica.
Prácticas 4.

SESIÓN 01: INTRODUCCIÓN Y ENTORNO
Ÿ Configuración de la Lámina de Trabajo: Limits, Units. Nociones
de Escalas de pantalla y dibujo. Teclas de Función y Alías
(Abreviaciones).
Ÿ Introducción al AutoCAD 2024, ingreso al Programa. Elementos
y Preparación del Entorno de Trabajo.
Ÿ Ajustes previos.
Ÿ Comandos de navegación
Ÿ Configuración de las unidades de trabajo
Ÿ Practica Calificada 1.
SESIÓN 02: SISTEMAS DE COORDENADAS. COMANDOS DE
DIBUJO Y HERRAMIENTAS PARA DIBUJAR CON PRECISIÓN
Ÿ Tipos de Coordenadas: Coordenadas Rectangulares,
Coordenadas Polares,
Ÿ (Absolutas y Relativas).
Ÿ Comando líne.
Ÿ Comando Polylínea.
Ÿ Comando Circle.
Ÿ Coordenadas cartesianas y polares.
Ÿ Grid.
Ÿ Ortho y polar tracking.
Ÿ Objectsnaps.
Ÿ Practica Calificada 2.
SESIÓN 03: COMANDOS DE DIBUJO Y EDICIÓN DE ENTIDADES
Ÿ Comando arc.
Ÿ Comando rectángule y polygon.
Ÿ Comando Elipse.
Ÿ Comando Move.
Ÿ Comando Copy.
Ÿ Comando Rotate.
Ÿ Comandos Mirror.
Ÿ Practica Calificada 3
SESIÓN 04: COMANDOS DE EDICIÓN DE ENTIDADES II
Ÿ Comando erase.
Ÿ Comando explode y join.
Ÿ Comando strech y scale.
Ÿ Comando fillet y chamfer.
Ÿ Comando Trim y extend.
Ÿ Comando Offset y array.
Ÿ Practica Calificada 4.
SESIÓN 05: COMANDOS DE DIBUJO Y EDICIÓN DE TEXTOS
Ÿ Comandos Line, Pline, Circle, Arc, Rectangle, Ellipse, Polygon,
Spline, Point, Point Style.
Ÿ Tipos de texto.
Ÿ Creando y Configurando Text Styles.
Ÿ Creación de Columnas, justificaciones.
Ÿ Espaciamiento entre líneas y párrafos. Inserción de
Ÿ Campos, Inserción de símbolos, Edición de Text y Mtext.
Ÿ Practica Calificada 5.
SESIÓN 06: COMANDOS PARA CREACIÓN Y EDICIÓN
DE TEXTURAS Y TABLAS.
Ÿ Conceptos y propiedades de texturas.
Ÿ Nuevo panel Hatch Creation. (sombreado y Degrade).
Ÿ Texturas separadas.
Ÿ Table Style, edición de tablas y aplicaciones.
Ÿ Practica Calificada 6.
SESIÓN 07: COMANDOS PARA CREACIÓN Y
MANEJO DE BLOQUES
Ÿ Comando Block, creando bloques en el dibujo actual.
Ÿ Insertando bloques.
Ÿ Caja de dialogo, exportación de bloques y objetos, Edición de
Bloques (Block
Ÿ Editor).
Ÿ Practica Calificada 7
SESIÓN 08: COMANDOS PARA CREACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LAYERS (CAPAS)
Ÿ Comando LAYER, Paleta de Layers.
Ÿ Creación y Eliminación de Layers, Ordenar Layers.
Ÿ Selección de Layers, Propiedades de Layers: Color, Linetype
(Tipo de Línea),
Ÿ Lineweight (Grosor de Línea), On/O ff(Foco), Frezze/Thaw
Ÿ (Congelar/Descongelar).
Ÿ Color, Tipo de Línea, Grosor de Línea en el Espacio Modelo
(Model) y en los
Ÿ Viewports.
Ÿ Practica Calificada 8
SESIÓN 09: COMANDOS PARA CREACIÓN Y MANEJO DE
COTAS / DIMENSIONAMIENTO
Ÿ Conceptos generales, Partes de una cota. Caja de diálogo
Dimension Style,
Ÿ Creación y Configuración de Estilos de cota.
Ÿ Configuración de Estilos de Cota Anotativos, Edición de
estilos, Dimensión
Ÿ Space, Dimension Break.
Ÿ Inserción de archivos PDF
Ÿ Inserción de archivos JPG
Ÿ Practica Calificada 9.
SESIÓN 10: EDICIÓN DE SÓLIDOS - INTRODUCCIÓN A 3D
Ÿ Dibujos Isométricos 2D.
Ÿ Espacio de trabajo 3D.
Ÿ Visualización tridimensional.
Ÿ Estilos visuales de objetos 3d.
Ÿ View Cube.
Ÿ Solidos básicos y solidos complejos.
Ÿ Unión y substración de sólidos.
Ÿ Comando SolidEdit.
Ÿ Generación de solidos a partir de cuerpos en 2D dimensiones.
Ÿ Practica Calificada 10.
SESIÓN 11: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN 3D.
Ÿ Visualización fotorrealista: Render.
Ÿ Iluminación: sombras, iluminación solar, iluminación artificial.
Ÿ Materiales: texturas, mapeados, acabados.
Ÿ Fondo
Ÿ Impresión avanzada 3D. Presentación fotorrealística final del
proyecto Ee
Ÿ 3d.
Ÿ Configuración de láminas. Entrega en formatos digitales.
Ÿ Practica Calificada 11.
SESIÓN 12: SISTEMA DE IMPRESIÓN EN AUTOCAD – DWF.
Ÿ Conceptos Generales, Configuración Page Setup,
Configuración de Equipos.
Ÿ Configuración de un layout (page setup)
Ÿ Creación y configuración de ventanas de impresión -
ViewPorts .
Ÿ Configuración de la impresora
Ÿ Configuración de la escala de impresión
Ÿ Evaluación Final.
SESIÓN 01
INFORMACIÓN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS BIM Y COMPRENDIENDO
LA INTERFACE DEL USUARIO.
• Qué es una herramienta BIM
• Para qué sirve una herramienta BIM.
• Menú de la aplicación, Menú con textual.
• Barra de herramientas de acceso rápido
• Barra de opciones, Barra de tipo.
• Navegador de proyectos.
• Barra de estado, Barra de controles de vista.
• Plantilla DefaultMetric
SESIÓN 02
NIVELES, REJILLAS, MUROS, PUERTAS, VENTANAS Y MATERIALES.
• Estableciendo NIVELES.
• Estableciendo REJILLAS.
• Evaluación y descripción de tipos de muro (muros de albañearía, muros cortina,
muros compuestos)
• Edición de muros, componentes y envolventes de la estructura de muro.
• Descripción y configuración de MURO CORTINA.
• Asignación de montantes según rejillas, cambio de segmentos, perfiles y uniones.
• Evaluación y configuración de los componentes que integran el muro cortina.
• Descripción de propiedades de ejemplar y tipos.
• Creación de parámetros nuevos en ejemplares y tipos.
• Inserción de puertas y ventanas diferentes a la biblioteca de REVIT.
• Práctica Calificada N°1
SESIÓN 03
MOBILIARIOS, ESCALERAS, BARANDAS, RAMPAS y MATERIALES
• Mobiliario interiores y exteriores.
• Mobiliario de obra.
• ESCALERA: Creación y configuración en parámetros de tipo.
• BARANDILLA: Creación y herramienta de dibujo en barandilla.
• Modificación de la estructura y empleo de perfiles en balaustres: materiales y
posiciones.
• RAMPA: Descripción y propiedades de ejemplar de parámetros de tipo.
• Creación de Materiales.
• Práctica Calificada N°2

SESIÓN 04
MUROS COMPLEJOS, MURO CORTINA, VANOS COMPLEJOS Y COBERTURAS
• Muros DRYWALL.
• Estructura de muro DRYWALL.
• Muro cortina convencional.
• Cristal (por paneles y por mulión), color de cristal y mulión.
• Muros cortina serie compleja.
• Creación de montantes personalizadas.
• Celosía y cerco.
• Descripción y creación de Coberturas (Cubiertas, Impostas, Techo y suelos)
• Tabla de coberturas.
• Práctica Calificada N°3
Domingo 12 de mayo de 2023
SESIÓN 05
CREACIÓN DE PLANTILLAS DE METRADOS y PROYECTO LOD350
• Creación de platillas personalizados paratrabajar con BIM.
• Parámetros de proyecto, parámetros compartidos, disciplina, etc.
• Metrado de materiales por niveles y por por faces constructivos.
• Parámetros compartidos y parámetros globales.
• Tabla de cuantificación de materiales (Cantidad de ladrillo, Cemento, arena gruesa,
arena fina, Pintura, Puertas, Ventanas, Mobiliarios, etc.).
• Tabla de cuantificación de coberturas.
• Pasos para el desarrollo de un proyecto de arquitectura.
• Uso de link CAD.
• Elaboración de proyecto arquitectónico LOD350.
• Detalles decorativos.
• Introducción a Costos y presupuesto.
• Práctica Calificada N°4
Domingo 19 de mayo de 2024
SESIÓN 06
(RTE) URBANO - MASA Y TOPOGRAFIA
• RTE – Urbano.
• Importar referencia de imágenes.
• Escala de proyecto, Masa y topografía en site e Importar y vincular DWG topográfico.
• Excavaciones por tramo y Metrado de excavaciones por tramo.
• Masa (entorno y referencia).
• Práctica Calificada N°5
SESIÓN 07
ENSCAPE CON VR 360°
1.- Presentación del programa Enscape, características e instalación.
– Utilidad del modelado 3D.
– Comparativa entre renderizado estático y en tiempo real.
– Modelos y exportación.
– Instalación del software y entorno del programa.
2.- Interfaz de usuario y entorno del programa Enscape (en Sketchup y Revit) – Herramientas básicas del programa.
– Herramientas avanzadas del programa.
– Personalización de herramientas.
3.- Configuraciones iniciales en Enscape (en Sketchup y Revit)
– Personalización de herramientas.
– Configuración de herramientas.
– Grupos y componentes.
– Materiales y texturas básicas.
– Materiales y texturas avanzadas.
– Previsualización en tiempo real.
4.- Gestión y aplicación de Materiales en Enscape (en Sketchup y Revit)
– Gestión de materiales.
– Configuración de materiales.
– Materiales y texturas básicas.
– Materiales y texturas avanzadas.
5.- Recorridos e iluminación en Enscape (en Sketchup y Revit)
– Generación de Recorridos virtuales
– Aplicación de Iluminación Artificial
6.- Renderizado en Enscape (en Sketchup y Revit)
– Configuraciones de renderizado
– Renderizado en tiempo real.
– Renderizado en 360°
– Creación de modelos autoejecutables e interactivos
– Ejemplos de Enscape
Domingo 02 de junio de 2024
SESIÓN 08
ESTUDIO SOLAR, ANOTACIÓN, LAMINAS Y PRESENTACIÓN, DOCUMENTACIÓN, MODELO ESTRUCTURAL Y PROYECTO LOD 350
• Estudio solar.
• Recorrido solar.
• Presentación de vistas.
• Textos, Anotación y configuración.
• Elevaciones y Cortes.
• Plantillas de Arquitectura.
• Configuración de Laminas.
• Formato A0, A1, A2, A3, y A4. Ploteo.
• Documentación de proyecto.
• Modelado estructural y Vinculo REVIT.
• Agrupación de especialidades (Arquitectura y estructura).
• Creación de proyecto con LOD 350, Entorno del proyecto y Vistas
TEMA 01: DISEÑO DE ALIVIADEROS LATERALES
Ÿ Generalidades. Definición. Ubicación. Origen.
Ÿ Tipos de Aliviaderos: Clasificación de Vertederos en Canales
Ÿ Aliviaderos Laterales. Definición.
Ÿ Criterios de Diseño. Dimensionamiento.
Ÿ Fórmula de Forchheiner. Fórmula de Weisbach.
Ÿ Aplicación Práctica.
TEMA 02: DISEÑO DE DESARENADORES
Ÿ Generalidades. Definición. Necesidad de un Desarenador. Fundamentos del Diseño.
Ÿ Estudios importantes para el diseño. Principios de Funcionamiento. Clases. Elementos
de un Desarenador. Elección del Número de Naves.
Ÿ Canal de Purga. Conducto de Purga. Vertedero.
Ÿ Consideraciones para el diseño hidráulico. Dimensionamiento del Desarenador.
Ÿ Procedimientos de Cálculo: Método Tradicional y Método Moderno o de la Eficiencia.
Ÿ Problemas Presentados y Soluciones adoptadas en el Diseño de Desarenadores en el
Perú.
Ÿ Aplicaciones Prácticas.
TEMA 01 : DISEÑO DE CAÍDAS VERTICALES
Generalidades.
Elementos de una Caída vertical.
Características de una Caída Vertical.
Procedimiento de Diseño
TEMA 02 : DISEÑO DE CAÍDAS VERTICALES SIN OBSTÁCULOS
Fórmulas y Procedimiento de Cálculo.
Aplicación Práctica
TEMA 03 : DISEÑO DE CAÍDAS VERTICALES CON OBSTÁCULOS
Fórmulas y Procedimiento de Cálculo.
Criterios de diseño.
Uso de Nomogramas.
Aplicación Práctica.

TEMA 04 : DISEÑO DE CAÍDA INCLINADA
Información Mínima Necesaria.
Ubicación de la caída.
Criterios hidráulicos.
Elementos Hidráulicos Principales.
Pérdida de Carga en Caídas Inclinadas.
Caso Constructivo.
Aplicación Práctica.

TEMA 05 : DISEÑO DE GRADAS ESCALONADAS O CASCADAS
Objetivos. Tipos.
Consideraciones de Diseño : Información Básica.
Diseño hidráulico.
Ejemplo Aplicativo.
Ejemplo de obra: Erosión en las Cascadas-Proyecto Tinajones.
Reparación de las cascadas.

TEMA 06 : DISEÑO DE RÁPIDAS
Definición.
Elementos de una Rápida.
Diseño Hidráulico. Información Básica.
Perfil Longitudinal de la Rápida.
Requisitos de Diseño. Ancho de Solera de la Rápida.
Tirante de la Sección de Control. Diseño de la Transición de Entrada
y Salida. Bordo Libre. Trayectoria. Tramo Inclinado.
Poza o Colchón Disipador de Energía. Longitud del Colchón. Cálculo
Hidráulico en el canal de la Rápida. Cálculo del Colchón
amortiguador. Práctica Aplicativa.
TEMA 01: INTRODUCCIÓN
Proyectos Hidráulicos-Canales.
Objetivos.
Clases de Proyectos.
Obras Hidráulicas.
Proyectos Hidráulicos de la Costa Peruana.
TEMA 02: CANALES
Generalidades. Planeamiento Hidráulico.
Requerimiento para un Proyecto de Riego.
Definición. Clasificación.
Elementos de un Canal.
Ecuaciones y Métodos de cálculo.
Canales de Rugosidad Compuesta.
Sección hidráulica.
Máxima Eficiencia hidráulica.
Mínima Infiltración.
Ejemplos de Aplicación.
TEMA 03: DISEÑO DE CANALES
Clasificación.
Selección de la alternativa más conveniente
TEMA 04: TRAZO DE CANALES
Generalidades.
Elementos básicos en el trazo de canales.
·Fases de los Trabajos Topográficos:
Reconocimiento del Terreno.
Trazo Preliminar. Trazo definitivo.
Radios Mínimos de Canales.
Elementos de Curva
Sección Típica del Canal.
Perfil Longitudinal.
Rasante.
Secciones Transversales.
Ejemplos Aplicativos.
TEMA 05: CRITERIOS DE DISEÑO DE CANALES
Caudal.
Velocidad media.
Pendientes admisibles.
Taludes.
Coeficiente de rugosidad.
Ancho de solera.
Tirante.
Área hidráulica.
Bordo Libre.
Profundidad total.
Ancho de Corona.
Ejemplos Aplicativos.
TEMA 06: REVESTIMIENTO DE CANALES
Tipos de Revestimientos.
Selección.
Espesor del revestimiento de concreto.
Tipos de concreto utilizados.
Juntas. Pautas Estructurales
TEMA 07: DISEÑO DE CANALES EROSIONABLES
Consideraciones de diseño.
Distribución de la velocidad en canales de rugosidad no
uniforme.
Método de la Velocidad media permisible.
Método de la Fuerza Tractiva.
Sección estable óptima.
Ejemplos de Aplicación.
TEMA 08: ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
Etapas del Procedimiento Constructivo
Especificaciones : Tipos de concreto utilizados. Encofrados.
Juntas
TEMA 01: ASPECTOS GENERALES.
Ÿ Tipo de Sifones. Secciones utilizadas.
Ÿ Partes de un Sifón. Consideraciones de Diseño.
Ÿ Pendiente Máxima y Mínima. Cambio de Dirección en el conducto.
Ÿ Diámetros mínimos . Número Mínimo de Tuberías.
TEMA 02: TRAZO Y DISEÑO DE UN SIFÓN.
Ÿ Cálculo hidráulico de un Sifón. Trazo del perfil del sifón .
Ÿ Velocidad del flujo en un sifón. Funcionamiento.
Ÿ Criterios hidráulicos. Pérdidas de carga. Recomendaciones.
Ÿ Cálculo Hidráulico de las Transiciones.
Ÿ Capacidad Provehida. Recomendaciones.
TEMA 03: SIFÓN INVERTIDO CRUZANDO UN RÍO.
Ÿ Socavación y Profundidad del sifón.
Ÿ Cálculo de la profundidad de socavación.
Ÿ Cálculo de la profundidad del sifón.
Ÿ Aplicación Práctica.
▪ Predimensionamiento
▪ Aumento de longitud de las vigas
▪ Número y separación de vigas longitudinales
▪ Diseño del voladizo
▪ Longitud de desarrollo y anclaje de losa
▪ Calculo del área de acero requerido en el voladizo
▪ Diseño por corte en la viga, método simplificado
▪ Verificación de deformaciones
▪ Diseño de diafragmas
▪ Resumen final de distribución de aceros
▪ Diseño de estribos
▪ Diseño de elementos de concreto armado
TEMA 01: INTRODUCCIÓN
•Aspectos generales
• Criterios de diseño en estructuras de concreto armado
• Aspectos normativos
• Cargas y combinaciones de cargas
• Pre-dimensionamiento de estructuras
• Estructuración

TEMA 02: ANÁLISIS ESTRUCTURAL
• Modelamiento estructural Etabs.
• Análisis estructural de una edificación (clínica).
• Evaluación de la cortante basal y masas participativas
• Periodo de la estructura y control de derivas inelásticas.

TEMA 03: DISEÑO A FLEXIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES
• Filosofía del diseño de elementos de concreto armado E-060, ACI
318, EC 2.
• Diseño a flexion de vigas
• Diseño a cortante de vigas
• Diseño de losas unidireccionales
• Diseño a cortante de losas unidireccionales

TEMA 04: DISEÑO A FLEXIÓN DE ELEMENTOS VERTICALES
• Diseño de escaleras.
• Diseño de elementos verticales
• Diseño a flexo-compresión de columnas
• Diseño de muros de corte.
• Estados límites de servicio y control de deflexiones
Introducción Análisis Sísmico en puentes.
Microzonificación para generar un espectro de respuesta (Seísmo Sígnal).
Requerimientos para diseño sísmico de puentes
Diseño por desempeño sísmico:
Análisis No Lineal Estático “Pushover”
Definición de Rotulas y Análisis “Fiber Hinge”.
Curva de Capacidad.
Métodos usados para estimar la máxima respuesta no lineal esperada en la estructura.
Evaluación del desempeño sísmico (análisis de pushover) utilizando espectros de capacidad.
Análisis sísmico para análisis historia-tiempo inelástico utilizando modelos de histéresis.
Análisis de daño estructural utilizando modelos de fibra inelásticos, Momento Curvatura
Análisis Sísmico Automatizado; apoyos definidos por grado de libertad: Uso de aisladores sísmicos, núcleo de plomo en los bent y elastomericos puros en los estribos (abuttment).
TEMA 01: ESTUDIOS DE INGENIERÍA
Para La Residencia
Para La Supervisión
TEMA 02: ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y COMPONENTE AMBIENTAL
Enfoque De Residencia
Enfoque De La Supervisión
TEMA 03: SUB ESTRUCTURA DE PUENTES DE CONCRETO ARMADO
Perspectiva De Residencia
Perspectiva De Supervisión
TEMA 04: SUPER ESTRUCTURA DE PUENTES DE CONCRETO ARMADO
Consideraciones De Residencia
Consideraciones De Supervisión
TEMA 05: CASUISTICAS DE CONTROVERSIAS ENTRE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN REFERENTE
A PUENTES DE CONCRETO ARMADO
Adicionales
Ampliaciones De Plazo
Arbitrajes
Conceptos de prensado y postensado.
Calculo de esfuerzos fibrarios.
Sistema de postensado. VSL.
Esfuerzos fibrarios limites según la norma AASHTO.
Concreto y refuerzos de postensado. Características físicas y mecánicas.
Perdidas de postensado. Estimación y cálculo de pérdidas.
Diseño de secciones AASHTO.
Vigas postensadas.
Calculo del cable resultante.
Verificación de esfuerzos fibrarios y capacidad de momento último.
Calculo de las envolventes de cable.
Calculo del refuerzo transversal por corte.
Diseño de bloques externos.
Calculo de refuerzos de conexión viga – losa.
Verificación de deflexiones y fisuración.
Detalles estructurales típicos.
Secciones cajón.
Introducción a los puentes segmentados de construcción en voladizo.
Aspectos de procedimientos constructivos.
01. PRE-DIMENSIONAMIENTO ANÁLISIS DINÁMICO MODAL
ESPECTRAL CON BASE FIJA.
•R evisión de la norma ASCE 7/16 capitulo 17 (primera parte).
•R evisión del estándar de aislamiento de funcionalidad continua.
•F ilosofía y principios del aislamiento sísmico.
•T eoría lineal de estructuras sísmicamente aisladas.
•C reación del espectro de diseño con R=1.
•Modelamiento de una edificación esencial (hospital) con Etabs.
•E valuación e interpretación de derivas.
02. ANÁLISIS TIEMPO HISTORIA NO LINEAL CON BASE FIJA.
•S elección, corrección y filtrado de acelerogramas con SeismoSignal.
•E scalamiento de acelerogramas al espectro de diseño con SeismoMatch.
•C reación de casos de carga.
•E xportación y verificación de resultados.
•C ontrol e interpretación de derivas.
•S elección del sismo de diseño severo.
03. ANÁLISIS TIEMPO HISTORIA NO LINEAL EN BASE AISLADA
CON AISLADORES LRB.
•E stados del arte y revisión final del ASCE 7/16 Capitulo 17.
•C alculo de las propiedades físicas del aislador LRB.
•C alculo de la rigidez efectiva.
•C alculo de la rigidez inicial.
•C alculo de la rigidez post-fluencia.
•C alculo de la rigidez vertical.
•C alculo del amortiguamiento adicionado.
•C alculo del cortante en el interfaz de aislamiento y súperestructura.
•V erificación de los lazos histeréticos.
•V erificación del balance energético.
•V erificación de la aceleración por niveles cumpliendo el Estándar.
•C ontrol e interpretación de derivas.
•Obtención de fuerzas de diseño.
TEMA 01: DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN
▪ Zapata Aislada
▪ Platea de Cimentación
▪ Cimiento Corrido
TEMA 02: DISEÑO DE ELEMENTOS NO SISMORRESISTENTES
▪ Escalera
TEMA 01: DISEÑO DE ZAPATAS –CALCULO MANUAL PARTE 01
Ÿ Revisión de la norma técnica peruana E-050 Suelos y cimentaciones.
Ÿ Diseño de zapatas según la norma técnica peruana E.060 y ACI 318S.
Ÿ Diseño de zapatas aisladas.
Ÿ Cálculo manual con Excel
TEMA 02: DISEÑO DE ZAPATAS –CALCULO MANUAL PARTE 02
Ÿ Diseño de zapatas conectadas
Ÿ Diseño de zapatas combinadas.
Ÿ Cálculo manual con Excel.
TEMA 03: DISEÑO D LOSA DE CIMENTACION –CALCULO MANUAL
Ÿ Diseño de losas de cimentación.
Ÿ Cálculo manual con Excel.
TEMA 04: DISEÑO DE ZAPATAS CON PROGRAMA SAFE
Ÿ Diseño de zapatas aisladas con el programa SAFE
Ÿ Diseño de zapatas conectadas con el programa SAFE
Ÿ Diseño de zapatas combinadas con el programa SAFE
Ÿ Diseño de losas de cimentación con el programa SAFE
TEMA 01: ANÁLISIS SÍSMICO DE EDIFICACIONES.
TEMA 02: MODELAMIENTO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO DE CONCRETO ARMADO Y DESEMPEÑO SÍSMICO DE ETABS
✓Filosofía del diseño sísmico basado en desempeño.
✓Relaciones momento-curvatura.
✓Límites de desempeño en el concreto y el acero.
✓Mecanismos y concepto de rótula plástica.
✓Análisis estático no-lineal (Pushover)
✓Construcción de la curva de capacidad de un edificio de concreto armado
con programa ETABS.
✓Conceptos básicos de sismología, historia y actividad sísmica en el Perú y el mundo.
Influencia de las condiciones del suelo en el peligro sísmico.
✓Comportamiento sísmico de las estructuras. La vulnerabilidad y riesgo sísmico.
✓Consideraciones técnicas sismo resistentes para aplicar en proyectos de diseño
arquitectónico en Edificaciones de Concreto Armado y de Albañilería.
✓Aspectos y consideraciones fundamentales de la Norma Peruana de Diseño
Sismo resistente (NTE – E.030)
✓Sistemas de un grado de libertad, Sistemas de varios grados de libertad, Revisión
de la norma peruana de diseño sismo resistente NTE.030.
✓Construcción de la curva de capacidad de un edificio de concreto armado
con programa ETABS.
✓Definición y asignación de propiedades de secciones y de materiales.
✓Modelamiento de vigas, columnas, muros y losas.
✓Aplicación de cargas de gravedad.
✓Asignación de diafragmas rígidos.
✓Análisis estático y dinámico aplicando la norma NTE.E030
TEMA 01: TIPOS DE PUENTES
Tipo Losa
Tipo Acero
Pretensado
Postensado
Etc
TEMA 02: ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA
Topografía
Mecánica De Suelos
Hidráulica E Hidrología
Medio Ambiente
Otros Estudios
TEMA 03: PUENTES MODULARES
Tipo Acrow
Tipo Harzone
Tipo Mabey
Tipo Bailey
TEMA 04: DISEÑO DE PUENTES HARZONE
Nariz De Lanzamiento
Propuestas De Luces
Calculo De Instalación
TEMA 05: DISEÑO DE LA SUPERESTRUCTURA
Losa
Viga
TEMA 06: DISEÑO DE LA SUBESTRUCTURA
Estribo
Dado
Cimentacion Especializada
TEMA 01: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PUENTES
Ÿ Conceptos previos para el diseño de puentes
Ÿ Definiciones
Ÿ Revisión de la norma AASHTO-LRFD y manual MTC 2016.
TEMA 02: PARTES DE UNA ESTRUCTURA DE UN PUENTE
Ÿ Superestructura
Ÿ Subestructura
TEMA 03: TIPOS DE PUENTES
Ÿ Puente losa alcantarilla
Ÿ Puente losa Puente viga – losa
Ÿ Puente de viga
Ÿ Puente en concreto pretensado
Ÿ Puentes aporticados
TEMA 04: ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE
PUENTES
Ÿ Planificación
Ÿ Morfología del rio
Ÿ Selección del sitio
Ÿ Posición del Puente
TEMA 05: CONDICIONES DE SITIO A TOMAR EN CUENTA EN EL DISEÑO DE
PUENTES
Ÿ Área de captación
Ÿ Niveles de agua
Ÿ Estudios de exploración de suelos
TEMA 06: ESTUDIOS DE INGENIERÍA
Ÿ Estudios topográficos
Ÿ Estudios de hidrología e hidráulica
Ÿ Estudios geológicos y geotécnicos
Ÿ Estudios de peligro sísmico
Ÿ Estudios de impacto ambiental
TEMA 07: FILOSOFÍA DE DISEÑO PARA PUENTES CARRETEROS
Ÿ Introducción a la filosofía
Ÿ Diseño por esfuerzos admisibles (ASD)
Ÿ Diseño por factores de carga (LFD)
Soy profesional Competente, comprometido con el trabajo, proactivo, con capacidad
de dirigir personal y con buenas relaciones interpersonales, capaz de resolver
problemas, con habilidades para la planificación, control de avance de obra,
valorizaciones y planteamiento de adicionales.Siempre en constante preparación en la
parte técnica y dirección de proyectos bajo los estándares del (PMI); actualizado con
Diplomados de Gerencia de Obra, Geotecnia, Diseño Estructural, Ley de
Contrataciones con el Estado 30225 y SSOMA.
TEMA 08: LÍNEAS DE INFLUENCIA
Ÿ Líneas de influencia para vigas estáticamente
determinadas en puentes
Ÿ Líneas de influencia por el trabajo virtual en puentes
Ÿ Vigas estáticamente indeterminadas en puentes
Ÿ Momento flector máximo en puentes
Ÿ Creación de espectro de respuesta para puentes, mapas
de iso aceleraciones
TEMA 09: PARTES DE UNA ESTRUCTURA DE UN PUENTE
Ÿ Cargas permanentes
Ÿ Cargas transitorias
Ÿ Carga viva vehicular de diseño
Ÿ Presion de flujo
TEMA 10: ANÁLISIS Y DISEÑO MANUAL DE PUENTE EN CONCRETO
ARMADO TIPO VIGA-LOSA DE UNA SOLA VÍA CON LUZ = 12 M
Ÿ Predimensionamiento
Ÿ Aumento de longitud de las vigas
Ÿ Número y separación de vigas longitudinales
Ÿ Diseño del voladizo
Ÿ Longitud de desarrollo y anclaje de losa
TEMA 11: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PUENTE RETICULADO METÁLICO
CON CSIBRIDGE 2017
Ÿ Análisis estático
Ÿ Análisis dinámico
TEMA 12: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PUENTE DE UN SOLO TRAMO CON
CSI BRIDGE 2017
Ÿ Análisis estático
Ÿ Análisis dinámico
TEMA 13: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PUENTE DE VARIOS TRAMOS CON
CSI BRIDGE 2017
Ÿ Análisis estático
Ÿ Análisis dinámico
TEMA 14: ANÁLISIS Y DISEÑO DE PUENTES CON VIGAS PRESFORZADAS
CON CSIBRIDGE 2017
Ÿ Análisis estático
Ÿ Análisis dinámico
TEMA 15: ANÁLISIS Y DISEÑO DE PILAS Y ESTRIBOS MANUAL Y CON
SAP2000 V19
Ÿ Análisis estático
Ÿ Análisis dinámico
TEMA 01: ASPECTOS GENERALES
▪ Introducción y Antecedentes
▪ Reglamento Nacional de Edificaciones
▪ Los Sistemas Duales en el Perú
TEMA 02: ESTRUCTURACIÓN
▪ Configuración Estructural
▪ Sistemas Estructurales
▪ Criterios de Estructuración
▪ Condiciones de Regularidad
▪ Propuesta de Estructuración
TEMA 03: CARGAS EN LA EDIFICACIÓN
▪ Cargas de Gravedad
▪ Cargas Laterales
TEMA 04: MODELAMIENTO ESTRUCTURAL – USO DE ETAB 2016
▪ Propiedad de los Materiales
▪ Dimensiones de los Elementos Estructurales
▪ Modelado de la Edificación
▪ Cargas de Gravedad
▪ Cargas Laterales por Sismo Estático
▪ Cargas Laterales por Sismo Dinámico
TEMA 01: INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS FUNDAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGIA
Ÿ ¿Qué es FSSC 22000?
Ÿ Propósito y objetivos de FSSC 22000.
Ÿ Enfoque de procesos para la gestión.
Ÿ Introducción sobre normalización en alimentos, según organizaciones
Ÿ internacionales como la ISO y la FSSC 22000.
TEMA 02: DISEÑO DEL ESQUEMA FSSC 22000.
Ÿ ISO 22000
Ÿ PRP específicos del sector.
Ÿ Requisitos adicionales
TEMA 03: REQUISITOS DEL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN ISO 22000
Ÿ Tanto para la certificación FSSC 22000 como para la FSSC 22000-Calidad, los requisitos para el
desarrollo, la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la inocuidad de los
Alimentos (SGIA) se encuentran establecidos en la norma ISO 22000:2018 “Sistemas de gestión de la
inocuidad de los alimentos - Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria”. Así
que el primer paso será desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de la Inocuidad de los
Alimentos bajo ISO 22000
TEMA 04: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Ÿ Factores INTERNOS: Estructura organizacional Políticas y objetivos Competencia del personal
Conciencia del personal Nuevos procesos y productos Infraestructura Necesidades de recursos
Retención de talento
Ÿ Factores EXTERNOS: Cultural, social, tecnológico, económico, Competitivo Fraude alimentario Defensa
de los alimentos Cambio de ubicación Disponibilidad de proveedores Proveedores de servicios
Patrones de consumo
TEMA 05: LIDERAZGO
Ÿ La Dirección de la organización debe demostrar liderazgo y compromiso con el SGIA de varias
maneras:
Ÿ Asegurando que la Política y objetivos del SGIA apoyan la Dirección Estratégica.
Ÿ Asegurando la integración de los requisitos del SGIA en los procesos de la organización.
Ÿ Dirigiendo y apoyando al personal que tiene un impacto en la efectividad del SGIA y la mejora
continua.
TEMA 06: PLANIFICACIÓN
Ÿ Plan de tratamiento de riesgos.
Ÿ Acciones
Ÿ Objetivos
Ÿ Revisión del sistema
TEMA 07: APOYO
Ÿ La planificación y objetivos definidos precisan de los recursos adecuados para que sean realizables.
Ÿ La organización debe planificar como va a dotar los recursos y el apoyo necesario a la planificación y
por lo tanto al SGIA para que sea capaz de alcanzar los objetivos y ser eficaz en mejorar el desempeño
de la organización.
Ÿ Documentación, comunicación, conciencia, recursos, personal e infraestructura.

TEMA 08 : OPERACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
Ÿ Programas Prerrequisitos: La Organización debe emplear la parte aplicable de la serie ISO/TS 220002. La organización debe
especificar la selección, el establecimiento, el seguimiento aplicable y la verificación de los PPR.
Ÿ Sistema de Trazabilidad: Debe poder identificar de manera única el material entrante de los proveedores y la primera
etapa de la ruta de distribución del producto terminado.
TEMA 09 : EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Ÿ Seguimiento, medición y análisis.
Ÿ Auditoria interna.
Ÿ Revisión por la dirección.
TEMA 08 : OPERACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
Ÿ Programas Prerrequisitos: La Organización debe emplear la parte aplicable de la serie ISO/TS 220002. La organización debe
especificar la selección, el establecimiento, el seguimiento aplicable y la verificación de los PPR.
Ÿ Sistema de Trazabilidad: Debe poder identificar de manera única el material entrante de los proveedores y la primera
etapa de la ruta de distribución del producto terminado.
TEMA 09 : EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Ÿ Seguimiento, medición y análisis.
Ÿ Auditoria interna.
Ÿ Revisión por la dirección.
TEMA 10 : MEJORA
Ÿ Identificar e implementar oportunidades para mejorar de forma continua su SGIA.
Ÿ La integración de una adecuada estrategia de gestión de No Conformidades e Implementación de Acciones Correctivas
será indispensable para mejorar la eficacia del SGIA
TEMA 11 : PROGRAMAS PRERREQUISITOS
Ÿ ISO 22000 establece como una opción el empleo de las normas de la serie ISO/TS 22002-xmencionados en la cláusula 8.2,
el Esquema FSSC 22000 especifica la aplicación obligatoria de especificaciones técnicas en las que se detallan los
programas de prerrequisitos (PPR), de acuerdo al sector que le corresponde:
Ÿ ISO/TS 22002-1: Prerrequisitos de la industria alimentaria
Ÿ ISO/TS 22002-2:2013. Prerrequisitos de restauración (catering)
Ÿ ISO/TS 22002-3:2011. Prerrequisitos para la agricultura.
TEMA 12 : REQUISITOS ADICIONALES
Ÿ Gestión de compras de servicios y materiales
Ÿ Etiquetado de producto
Ÿ Defensa de los Alimentos
TEMA 13 : TRANSICIÓN DE ISO 22000 A FSSC 22000
Ÿ Cuando una Organización ya está certificada de acuerdo a la norma ISO 22000, solo necesita una revisión adicional según
las especificaciones técnicas de los PRP del sector y los requisitos adicionales aplicables de la FSSC para cumplir con los
requisitos del esquema.
TEMA 14 : REQUISITOS ADICIONALES
Ÿ La certificación FSSC 22000-Calidad se ha agregado de manera voluntaria a los requisitos de certificación de la FSSC
22000 y complementa estos requisitos con todos los establecidos en la norma ISO 9001:2015 para los Sistemas de gestión
de la calidad (SGC). El resultado es la certificación FSSC 22000-Calidad.
TEMA 15 : TRANSICIÓN DE ISO 22000 A FSSC 22000
Ÿ ¿a Quién Va Dirigida?
Ÿ Desarrolla El Potencial De Tu Organización:
Ÿ Reconocimiento de GFSI.
Ÿ Mejora la Inocuidad Alimentaria.
Ÿ Plan de Defensa de los Alimentos.
Ÿ Establecimiento de HACCP
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN LA ISO 9001:2018
MÓDULO II

TEMA 01: DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2018
Ÿ Introducción a la norma ISO 9001:2015.
Ÿ Contenido y estructura de la ISO 9001:2015.
Ÿ Requisitos principales de la norma ISO 9001:2015.
Ÿ Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
Ÿ Requisitos de desempeño y mejora de la norma ISO 9001:2015.
Ÿ Modelo de mejora continua aplicado a la norma ISO 9001:2015.
TEMA 02: IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2018
Ÿ Documentación y control para la implantación de la norma ISO 9001:2015.
Ÿ Evaluación del cumplimiento legal mediante Auditoría Interna.
Ÿ TALLER PRÁCTICO: Implementación de la norma ISO 9001:2015 en una empresa.
TEMA 01: MICROSOFT WORD
SESIÓN 01
Insertar Imágenes, gráficos y gráficos estadísticos
Insertar combinar correspondencia.
Insertar notas al pie de página.
Modificar el espaciado entre caracteres.
Aplicar un degradado a los caracteres, contorno a los caracteres, sombra a los caracteres,
efecto de reflexión a los caracteres, efecto de iluminado a los caracteres.
Modificar el interlineado y el espacio entre párrafos.
Trazar bordes alrededor de los párrafos.
Utilizar los marcadores de tabulación
Insertar la fecha del sistema, salto de página, salto de línea e insertar un salto de sección.
Comentarios
Vínculos
Ecuaciones matemáticas
Crear un documento PDF o XPS.
Prácticas 1.
TEMA 02: MICROSOFT EXCEL
SESIÓN 02
Uso de nombres de Rango.
Lista Personalizadas.
Uso de Funciones de Búsquedas.
Uso de Funciones de Texto.
Uso de Funciones avanzadas.
Validación de datos.
Uso de Funciones de Base de datos.
SESIÓN 03
Obtener y transformar datos.
Consolidar
Esquemas.
Filtros de Datos y Filtros avanzados.
Subtotales.
Insertar Tablas dinámicas y Gráficos dinámicos.
Segmentadores de datos y de fechas.
Creación de Cuadros de mando / DashBoards.
TEMA 03: MICROSOFT POWER POINT
SESIÓN 04
Objetos SmartArt y WordArt.
Relleno, contorno y efectos.
Añadir tablas.
Estilos y formato.
Buscar y reemplazar texto.
Corregir mientras escribes.
Insertar gráficos estadísticos.
Crear la estructura y Tipos de organigramas.
Transición de diapositivas.
Animación del texto. Trayectorias de desplazamiento. Animación de objetos.
Prácticas 4.
TEMA 1: RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 195-88-CG DEL 18 DE JULIO DE 1988.
TEMA 2: INFORMES
INFORME LEGAL
INFORME PRESUPUESTARIO
TEMA 3: EXPEDIENTE TÉCNICO
GENERALIDADES
MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
TEMA 4: INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA
TEMA 5: CUADERNO DE OBRA
GENERALIDADES
CONTENIDO DEL CUADERNO DE OBRA
TEMA 6: RESIDENTE
GENERALIDADES
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
VISITA A CAMPO
FUNCIONES
CONTROL TÉCNICO
PRESENTACIÓN DE INFORMES
ELABORACIÓN DE INFORMES EVENTUALES
REEMPLAZO DEL RESIDENTE
TEMA 7: INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA
FUNCIONES
INFORMES
TEMA 8: VALORIZACIONES
TEMA 9: CULMINACIÓN DE OBRA
TEMA 10: RECEPCIÓN DE OBRA
TEMA 11: LIQUIDACIÓN DE OBRA
GENERALIDADES
DOCUMENTOS DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICO – FINANCIERA
TEMA 12: FORMATOS
TEMA 13: CASO PRÁCTICO
TEMA 01 - CONCEPTOS PREVIOS.
Conceptos de obra publica, contratista, residente, inspector o supervisor,
requisitos para firma de contrato de obra e inicio de obra
TEMA 02 - CUADERNO DE OBRA DIGITAL.
Habilitación del cuaderno de obra digital
Perfiles de usuarios y sus privilegios.
Creación de los usuarios del cuaderno de obra.
Registro en el cuaderno de obra digital.
Funcionalidades del cuaderno de obra digital.
TEMA 03 - MODIFICACIONES AL CONTRATO.
AMPLIACIONES DE PLAZO.
- Diferir el inicio de plazo de ejecución.
- Suspensión del plazo de ejecución.
- Causales de ampliación de plazo.
- Procedimiento de ampliaciones de plazo.
- Actualización del programa de ejecución de obra.
ADICIONALES Y MAYORES METRADOS.
- Causales de adicionales de obra.
- Adicionales de obras menores o iguales al 15%.
- Adicionales de obras mayores al 15 %.
- Mayores metrados de obras.
- Procedimientos para aprobar adicionales y mayores metrados.
OTRAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DEBIDO AL COVID-19
- Solicitud de ampliación excepcional de plazo.
- Solicitud de pago de mayores costos.
- Directiva N° 005/2020-OSCE/CD y sus modificatorias
- Opiniones del Osce con respectos a la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD
TEMA 04 - RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS.
Procedimientos y plazos de recepción de obra.
Comité de recepción.
Observaciones a la recepción de obra.
Liquidación del contrato de obra.
Efectos de la liquidación.
• NORMAS VIGENTES
• VALORIZACIONES
• CONCEPTOS
• TIPOS DE VALORIZACIONES
- Obra Principal
- Valorización de interés
- Valorización de Mayores Gastos Generales
- Valorizaciones de Adicionales de Obra

• PROCEDIMIENTOS
- Elaboración
- Aprobación
- Pago


• SISTEMA DE VALORIZAR
- Valorización A Suma Alzada
- Valorización A Precios Unitarios


• PENALIDADES. MULTAS.
• REAJUSTE

- Definición
- Finalidad
- Formulas polinómicas


• DESARROLLO DE UN CASO PRÁCTICO (EXCEL)
• VALORIZACIONES OBRAS ADELANTADAS: REINTEGROS.
• VALORIZACIONES OBRAS ATRASADAS: REINTEGROS. MAYORES GASTOS GENERALES.
• ADELANTO DIRECTO.
- Solicitud del Adelanto directo. A. Directo:
- Reintegros,
- Deducciones,
- Amortizaciones.
- Desarrollo de un caso práctico. A. Directo de Obras: Adelantadas y Atrasadas

• ADELANTO DE MATERIALES
- Solicitud del Adelanto de Materiales. A. de Materiales:
- Reintegros, Deducciones, Amortizaciones.
- Desarrollo de un caso práctico
- Desarrollo de un caso práctico (Excel)

• ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD AMPLIACIONES DE PLAZO
- Definición
- Tipos
- Efectos de la Ampliación de Plazo
- Causales de la ampliación


• DESARROLLO DE UN CASO PRÁCTICO (PROJECT 2019)
• ELABORACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA
- Definición
- Obras Adicionales menores al 15%
- Obras Adicionales mayores al 15%


• DESARROLLO DE UN CASO PRÁCTICO (WORD Y EXCEL)
• DEFINICIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.
• PROCEDIMIENTOS.
• PLAZOS PARA LIQUIDAR:
• MARCO NORMATIVOS.
• ALCANCES SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDAR
UNA OBRA POR CONTRATA
• DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA EN LA LIQUIDACIÓN.
• LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
• NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS
POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
• DESARROLLO DE UN CASO PRÁCTICO. LIQUIDACIÓN
TÉCNICO-FINANCIERO.

TEMA 01: EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRAS DE CARRETERA
Funciones y Responsabilidades
Organización y Actividades
TEMA 02: PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE CARRETERA
Cuaderno de obra.
Programación de obra.
Calendario de obra
Ampliaciones de plazo
Suspensión del plazo
Aspectos técnicos de la ejecución de obras viales:
- Estudios
- Expediente Técnico
- Trabajos de intervención, mantenimiento y conservación.
TEMA 03: VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS DE CARRETERA
Valorizaciones del Contrato de obra.
Adicionales de obra.
Sistema de reajuste.
Plazos y procedimiento.
TEMA 04: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA OBRAS DE CARRETERA
Conciliación.
Arbitraje.
Junta de resolución de disputas
RESIDENCIA DE OBRAS.
• Funciones del Ingeniero Residente.
• Planeamiento y Organización de Obra.
• Gestión de Obra.
• Seguridad en Obras.
• Costos y Presupuestos.
• Programa de Obra Ms Project.
SUPERVISIÓN DE OBRAS.
• Normas y Reglamento sobre Obras Hidráulicas.
• Control Técnico, Económico y Administración Legal.
• Valorización y Liquidación de Obras.
• Expediente Técnico para Construcción.
• Cuaderno de obras.
TEMA 01: LEY 29783: LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Documentos y Registros obligatorios dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Derechos y obligaciones de los trabajadores.
Derechos y obligaciones del empleador.
Sanciones y multas por la Sunafil.
TEMA 02: DS: 011-2019-TR. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN:
Disposiciones generales
Derechos y obligaciones de/la empleador/a.
Planificación y Organización del SGSST.
Comité, sub comité o supervisor /a de SST.
Comité técnico de coordinación de SST.
Pautas generales para la Investigación de accidentes de trabajo.
TEMA 01: DISEÑO DE MUROS SIN AGRIETADOS DE ALBAÑILERÍA CONFINADA (070)
▪ Diseño de colunas de confinamiento
▪ Diseño de vigas soleras
▪ Factor de Reducción Sísmica “R” (E. 030)
▪ Optimización Estructural
TEMA 02: DISEÑO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO
▪ Losa Aligerada
▪ Losa Maciza
TEMA 03: DISEÑO DE ELEMENTOS NO SISMORRESISTENTES
▪ Viga Chata
TEMA 04: DISEÑO DE MUROS NO PORTANTES
TEMA 01:
Ÿ Diseño de conexiones de acero - pernos.
Ÿ Propiedades de materiales.
Ÿ Transmisión de Esfuerzos en Uniones empernadas típicas.
Ÿ Tipos de fallas.
Ÿ Resistencias y estados limite de pernos.
Ÿ Especificaciones AISC-LRFD.
Ÿ Ejemplo simple de conexión.
Ÿ Modelo de conexión Ideastatica para verificación de pernos.
TEMA 02:
Ÿ Diseño de conexiones soldadura.
Ÿ Introducción.
Ÿ Tipos de soldaduras.
Ÿ Simbología y ejemplos.
Ÿ Criterios mínimos.
Ÿ Resistencia de soldadura.
Ÿ Modelo de conexión Ideastatica para verificación de soldadura.
Ÿ Ventajas y desventajas con relación a los pernos.
TEMA 03:
Ÿ Diseño de conexiones simples con software especializado.
Ÿ Verificación con fórmulas teóricas .
Ÿ Diseño de conexiones rígidas con software especializado.
Ÿ Verificación con fórmulas teóricas .
TEMA 01: DEFINICIÓN Y CONCEPTOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
▪ Definición de una Instalación Eléctrica.
▪ Conceptos y Unidades Eléctricas.
▪ El Circuito Eléctrico.
▪ Relación de Magnitudes eléctricas.
▪ Potencia y Energía Eléctrica.
▪ Especificaciones Técnicas de Conductores eléctricos, tuberías y accesorios.
▪ Especificaciones Técnicas de cajas, accesorios eléctricos, Tableros Eléctricos e
interruptores.
TEMA 02: PROYECTO ELECTIVO PARTE 1
▪ Proyecto Eléctrico, partes.
▪ Lectura e interpretación de planos eléctricos Ubicación y discusión de salidas de alumbrado,
tomacorrientes y accesorios de una Vivienda.
▪ Representación de los banco de interruptores y señalización de las salidas.
▪ Cálculo Eléctricos y de Iluminación.
▪ Diseño e instalación de Sistemas de Puestas a Tierra.
▪ Diseño e instalación de interruptores automáticos.
TEMA 03: PROYECTO ELECTIVO PARTE 2
▪ Cálculo Eléctricos y de iluminación.
▪ Diseño e instalación de Sistemas de Puestas a Tierra.
▪ Diseño e instalación de interruptores automáticos.
▪ Capacidad Mínima de una Acometida o Alimentador de una Vivienda Unifamiliar.
▪ Metrado, diagrama, desarrollo, análisis de costos unitarios.
▪ Introducción al programa S10.
▪ Certificación de Instalaciones Eléctricas.
TEMA 04: METRADO Y PRESUPUESTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON S10.
▪ Metrado, diagrama, desarrollo, análisis de costos unitarios.
▪ Introducción al programa S10.
▪ Certificación de Instalaciones Eléctricas.
TEMA 01: TIPOS DE CAJAS DE TOMAS DE FUERZA Y BANCO DE MEDIDORES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS MULTIFAMILARES
Cajas de tomas fuerzas F1
Ley de concesiones eléctricas
Normativa DGE en baja tensión colocación de medidores
Criterio de selección de posicionamiento de banco de medidores
Colocación para medidores monofásico y trifásico
Según normativa posición del banco de medidores
Distribución de banco de medidores en cada departamento
Diseñar en AutoCAD el banco de medidores para cada tablero eléctrico
TEMA 02: CINCO METODOLOGÍAS PARA CÁLCULO DE MÁXIMA DEMANDA Y CÁLCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN
Cálculo de cargas especiales.
Cálculo de conductores, caída de tensión, conductor a tierra.
Suma de potencia por circuito, potencia instalada.
Factor de demanda, factor de simultaneidad y cuadro de carga
Cálculo de máxima demanda por Áreas techadas NORMA CNE 050-200.
· Cálculo de máxima demanda por Áreas techadas NORMA CNE 050-202.
Cálculo de máxima demanda por tipo de actividad.
Diagramas unifilares
TEMA 03: CÁLCULO DE CUADRO DE CARGAS PARA EDIFICIO 30 Y 50 DE DEPARTAMENTO
Normativa del Código Nacional de Electricidad y Reglamento Nacional de Edificaciones
Cálculos de carga del edificio y departamentos
Cargas especiales y circuitos para electrobombas
Potencia de circuito de alumbrado exterior
Potencia para el circuito de las bombas de agua
Calculo eléctrico para 30 y 50 departamentos según norma CNE -UTILIZACIÓN
Potencia a contratar a la concesionaria
TEMA 01: DISEÑO Y LECTURA DE INSTALACIÓN COMERCIAL – PLANO HOTEL
Normativa 070
Clasificación de una instalación comercial
Lectura de plano de iluminación de un Hotel.
Planos de Tomas y Circuitos especiales.
Diagrama de unifamiliar y cálculo de cuadro de cargas.
Metodología por cargas conocidas para solicitar Máxima Demanda de un Hotel
Metodología según Tabla de CNE por el tipo de actividad a utilizar para solicitar máxima demanda a la concesionaria.
Sistema de control de Bombeo.
Tanque elevado y tanque cisterna CADeSimu.
TEMA 02: CÁLCULO DE ILUMINACIÓN EN INSTALACIÓN COMERCIAL
Tipos de Luminarias, iluminación directa, indirecta, semidirecta, difusa.
Teoría de Luminotecnia.
Flujo Luminoso y Eficacia Luminosa.
Cálculo de Nivel de iluminación.
Cálculo de iluminación según LUX.
Salón de clase.
TEMA 03: CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES EN INST. COMERCIALES – CAIDA DE TENSIÓN EN INST. COMERCIAL
Aisladores y malos conductores.
Conductores especiales, monoconductores y multiconductores.
Capacidad de transporte de corriente del conductor.
Caída de tensión en los conductores NH-90
Factor de corrección en la capacidad de transporte del conductor.
Selección de conductor según factor de corrección.
Selección de conductor por efecto de temperatura
TEMA 04: CANALIZACIÓN EN UNA INSTALACIÓN COMERCIAL NORMA 070-900
Canalización Eléctricas.
Tuberías, canaletas, bandeja y charolas.
Canalización Metálica.
Tubos Metálicos y PVC
Tuberías conduit
Tubería metálica, pesada, liviana y flexible.
TEMA 01
GENERALIDADES
✓ Alcance.
✓ Condiciones Generales para el diseño de Instalaciones en Sanitarias para edificaciones.
✓ Principios y fórmulas de diseño y cálculo.
✓ Desarrollo de isométrico en redes.
✓ Calculo básico de redes en Instalaciones Sanitarias. (Introducción al tema)

TEMA 02
AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE

✓ Instalaciones, Dotaciones, Red de Distribución.
✓ Solución al ramal más desfavorable.
✓ Cálculo de sistema de abastecimiento directo.
✓ Diseño de reservorio de agua potable.
✓ Potencia requerida en electrobombas.
✓ Cálculo de sistema de abastecimiento Indirecto (Por gravedad).
✓ Cálculo de sistema de abastecimiento Mixto.
✓ Cálculo de sistema Presurizado
✓ Cálculo y diseño de redes de agua caliente.
✓ Solución a problemas de presión en redes de agua caliente.
✓ Capacidad de calentadores de agua.


TEMA 03
DESAGÜE Y VENTILACIÓN.

✓ Disposiciones Generales, Sistema de drenaje.
✓ Sistemas de tuberías y dispositivos para ser usados por los ocupantes del edificio.
✓ Cálculo dependientes para colectores.
✓ Diseño de cajas de registro. (cota tapa/cota fondo)

AGUA CONTRA INCENDIO Y AGUA PARA RIEGO

Disposiciones Generales.
✓ Sistema de drenaje.
✓ Sistemas de rociadores automáticos.
✓ Sistemas de tuberías y dispositivos para ser usados por los ocupantes del edificio.
✓ Sistema de tubería y dispositivos para ser usados por el cuerpo de bomberos.)
▪ Problemática actual de las obras publicas
▪ Marco legal
▪ Definiciones de claves
▪ Planificación de riesgos
▪ Identificación de riesgos (taller)
▪ Análisis cualitativo de riesgos (taller)
▪ Análisis cuantitativo de riesgos (taller)
▪ Planeamiento de respuestas
▪ Contenido de PGR
▪ Conclusiones
Tipo de puentes
Estudios preliminares del sitio:
Análisis de costos.
Análisis de estudio de cimentación:
Zapatas (spread footings).
Pilotes (pile foundations).
Pilastrones (drilled shafts).
Análisis de estudio topo hidráulico:
Tipos de subestructura:
Estribos.
Pilas.
Típos de superestructura:
Losas de concreto reforzado.
Trabes de concreto presforzado tipo cajón.
Trabes de concreto presforzado tipo AASHTO.
Vigas de acero.
Ejemplos de aplicación.
Características del puente.
Superestructura.
Momentos y cortantes por carga viva móvil.
Diseño de trabes de concreto presforzado AASHTO tipo IV.
Diseño de vigas de acero y conectores de cortante.
Subestructura.
Diseño de estribos tipo caballete.
Diseño de pilas rectangulares huecas.
Cimentación.
Diseño de zapata.
TEMA 01: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PUENTES
Conceptos previos para el diseño de puentes
Definiciones
Revisión de la norma AASHTO-LRFD y manual MTC 2016
TEMA 02: PARTES DE UNA ESTRUCTURA DE UN PUENTE
Superestructura
Subestructura
TEMA 03: TIPOS DE PUENTES
Puente losa alcantarilla
Puente losa
Puente viga – losa
Puente de viga
Puente en concreto pretensado
Puentes aporticados
Puentes atirantados
Puentes colgantes
TEMA 04: ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE PUENTES
Planificación
Morfología del rio
Selección del sitio
Posición del puente
TEMA 05: CONDICIONES DE SITIO A TOMAR EN CUENTA EN EL DISEÑO DE PUENTES
Área de captación
Niveles de agua
Estudios de exploración de suelos
Requerimientos de diseño para la vida de un puente
TEMA 06: ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO DE PUENTES MTC 2016
Estudios topográficos
Estudios de hidrología e hidráulica
Estudios geológicos y geotécnicos
Estudios de peligro sísmico
Estudios de impacto ambiental
Estudios complementarios
Estudios de trazo y diseño vial de los accesos
Estudios de alternativa a nivel de antiproyecto
Clasificación de puentes
TEMA 07: FILOSOFÍA DE DISEÑO PARA PUENTES CARRETEROS
Introducción a la filosofía
Diseño por esfuerzos admisibles (ASD)
Diseño por factores de carga (LFD)
TEMA 08: LÍNEAS DE INFLUENCIA
Líneas de influencia para vigas estáticamente determinadas en puentes
Líneas de influencia por el trabajo virtual en puentes
Vigas estáticamente indeterminadas en puentes
Creación de espectro de respuesta para puentes, mapas de isoaceleraciones
TEMA 09: CARGAS EN PUENTES CARRETEROS Y SU DISTRIBUCIÓN
Cargas permanentes
Cargas transitorias
Carga viva vehicular de diseño
Cargas peatonales
Presencia múltiple
Efectos dinámicos de impacto
Fuerzas de frenado
TEMA 10: ANÁLISIS Y DISEÑO MANUAL DE PUENTE EN CONCRETO ARMADO TIPO VIGALOSA DE UNA SOLA VÍA CON LUZ = 12 M
Predimensionamiento
Aumento de longitud de las vigas
Número y separación de vigas longitudinales
Predimensionamiento del voladizo
TEMA 11: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PUENTE RETICULADO METÁLICO CON CSIBRIDGE 2017
Análisis estático
Análisis dinámico
TEMA 12: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PUENTE DE UN SOLO TRAMO CON CSIBRIDGE 2017
Análisis estático
Análisis dinámico
TEMA 13: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PUENTE DE VARIOS TRAMOS CON CSIBRIDGE 2017
Análisis estático
Análisis dinámico
TEMA 14: ANÁLISIS Y DISEÑO DE PUENTES CON VIGAS PRESFORZADAS CON CSIBRIDGE 2017
Análisis estático
Análisis dinámico
TEMA 15: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN PUENTE VIGA CAJÓN CON CSIBRIDGE 2017
Análisis estático
Análisis dinámico
TEMA 16: ANÁLISIS Y DISEÑO DE PILAS Y ESTRIBOS MANUAL Y CON SAP2000 V19
Definiciones
Tipos de estribos
Estados limite
TEMA 01: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS BIM 1
▪ Introducción a la Gestión Integral de proyectos.
▪ Introducción a la Gestión de la Metodología BIM y sus componentes.
TEMA 02: ADOPCIÓN BIM EN LA ORGANIZACIÓN
▪ Gestión de procesos de Implementación BIM.
▪ Generación de diagnóstico, propuesta y plan de implementación BIM.
TEMA 03: NORMATIVIDAD BIM, NACIONAL E INTERNACIONAL
▪ Revisión de Documentos, Manuales, y Estándares Internacionales.
▪ NTP-ISO 19650 parte 1 y 2
▪ Evolución del Proceso de implementación del Plan BIM Perú.
TEMA 04: DOCUMENTOS CONTRACTUALES BIM
▪ Revisión de los componentes del Plan de Ejecución BIM.
▪ Elaboración del Plan de Ejecución BIM
▪ TDR en Proyectos BIM
▪ Organización de Modelos y estrategias de Colaboración
TEMA 01: COSTOS Y PRESUPUESTOS
CONCEPTOS TEÓRICOS IMPORTANTES
Estructuras de Presupuestos, según la forma de ejecución de la obra.
Costos Directos
-Análisis de Precios Unitarios de Mano de Obra: Definición y Parámetros para el componente de la Mano de Obra. Costo de Hora Hombre y Rendimientos.
-Análisis de Precios Unitarios de Materiales: Definición y Parámetros para el componente de Materiales. Aporte Unitario y Precio del material.
-Análisis de Precios Unitarios de Maquinaria: Definición y Parámetros para el componente de Equipos y Herramientas. Costo de Hora Maquina y Rendimiento
Costos Indirectos
-Gastos Generales Personalizados
-Utilidades
INGRESO AL PROGRAMA S10 2005
Ingreso al S10 presupuestos 2005
La pantalla inicial
La creación de presupuesto.
La creación de títulos.
Creación de partidas.
Creación de recursos para cada partida.
Asignar a cada uno de los recursos sus índices unificados
Definir estructuras de ítem
Diseño de pie de presupuesto por contrata.
Diseño de pie de presupuesto por administración directa.
Criterio para la elaboración de la formula polinómica.
Elaboración de Gastos Generales Personalizados
Reportes de presupuesto, análisis de precios unitarios y lista de insumos (Word, Excel y pdf).
Exportación de reportes.
TEMA 02: APLICACIONES
ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE PILOTES
ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE UN PROYECTO DE EDIFICACIONES
TEMA 01: EL MS PROJECT Y SU ENTORNO DE TRABAJO
Introducción a MS Project 2021.
El Ms Project 2021 y su Entorno de Trabajo.
Revisión General del MS Project.
El Inicio del Proyecto.
Definir Proyecto.
Guía de Proyectos.
Gestión del Alcance del Proyecto.
Definir Periodos Laborables Generales.
Gestión de tareas.
Tipos de Tareas con MS Project.
Formatos de Duración de Tareas.
Tipos de Dependencia entre Tareas.
Planificando el Proyecto.
Números de Esquema y EDT.
TEMA 02: ADMINISTRANDO RECURSOS DE UN PROYECTO Y COSTOS
Definición, Ingreso y Asignación de Recursos.
Referencias e hipervínculos.
Análisis de costos y estadísticas.
Sobreasignación y Redistribución de recursos.
Análisis de Costos y Presupuesto del Proyecto
ablas de tasas de costos.
TEMA 03: HERRAMIENTAS PARA LAS GESTION DE PROYECTOS - REPORTES
Campos personalizados.
Crear filtros.
Gráfico de Gastos por Recursos.
Gestión de Múltiples Proyectos.
Impresión Vistas, Reportes e informes visuales en MS Project
Comparación de las Líneas Base respecto a Datos Reales.
Estadísticas.
Importación y exportación a Excel y Utilitarios.
Control y Seguimiento , Generación de curvas S, Replanificación.
Introducción: Aspectos generales de la Auditoría .
Etapas para realizar una auditoría de gestión ambiental.
Definiciones: Auditoría, Auditor, Auditado, Experto técnico, hallazgos de auditoría, conformidades y no conformidades.
La auditoría de gestión paso a paso.
TEMA 01: ASPECTOS GENERALES
Decreto Legislativo N° 1252.
Reglamento.
Directiva general.
Definiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

TEMA 02: FASE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
Definiciones de la Programación Multianual de Inversiones.
Diagnóstico de Brechas
Criterios de priorización.
Elaboración de la Cartera de Inversiones del PMI.
Modificación de la Programación Multianual de Inversiones.

TEMA 03: FASE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.
Procesos de formulación y evaluación de proyectos de inversión.
Identificación y registro de las IOARR.
Formulación y Evaluación de proyectos de inversión.
Ficha Técnica Estándar
Ficha Técnica Simplificada.
Ficha Técnica de Baja y Mediana Complejidad.

TEMA 04: FASE EJECUCIÓN.
Concepción técnica y consistencia.
Ejecución física y financiera de inversiones.
Registros en el Banco de Inversiones del MEF.
Seguimiento de la ejecución de inversiones.

TEMA 05: FASE FUNCIONAMIENTO.
Operación y mantenimiento de las inversiones.
Evaluación ex post de las inversiones.
Inventario de activos generados por las inversiones.

TEMA 06: TALLER DE FICHAS TÉCNICAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS
Aplicación de los Contenidos Mínimos Generales para la elaboración de estudios de
preinversión.
Contenidos Mínimos Sectoriales para la elaboración de estudios de preinversión.
Aplicación de Fichas Técnicas Sectoriales Estándares y Simplificadas.
Origen de los suelos.
Ÿ Exploración y muestreo de suelos.
Ÿ Comportamiento de los suelos. Suelos granulares y cohesivos.
Ÿ Componentes del suelo. El suelo como complejo sólido-líquido-gas.
Ÿ Representación analítica de la composición del suelo - Diagrama de FARS.
Ÿ Propiedades físicas de los suelos. Textura. Mineralogía. Granulometría.
Ÿ Granulometría de suelos, índice de suelos gruesos y finos.
Ÿ Propiedades físicas y químicas de las arcillas.
Ÿ Plasticidad de los suelos y aplicaciones.
Ÿ Clasificación de los suelos y aplicaciones. Sistemas de clasificación. Norma ASTM-D2487 - SUCS.
Ÿ Compresibilidad de los suelos. Consolidación. Ensayo edométrico. Suelos normalmente
consolidados y preconsolidados
Ÿ Tensiones en el suelo: horizontales y verticales. Tensiones efectivas bajo el agua.
Ÿ Relación esfuerzo-deformación. Esfuerzos en dos y tres dimensiones. Comportamiento tenso
deformacional de los suelos.
Ÿ Resistencia al corte de los suelos. Determinación de la resistencia. Rotura en suelos granulares y
cohesivos. Ensayo de corte directo. Ensayos de corte triaxiales. Compresión simple.
Ÿ Propiedades hidráulicas de los suelos. El agua en el terreno. Ley de Darcy. Diagrama de flujo.
Ÿ Suelos semi-saturados
Ÿ Comportamiento geotécnico de los suelos. Relaciones entre la génesis y el comportamiento de los
suelos.
Ÿ Comportamiento geotécnico de suelos: suelos expansivos, colapsables, sensibles
Ÿ Comportamiento de suelos granulares y suelos finos.
Ÿ Consolidación de suelos: compactación y estabilidad de suelos.
Ÿ Capacidad de carga en suelos.
Ÿ Cimentaciones y fundaciones en suelos
Ÿ Problemas de la mecánica de suelos: cimentaciones, suelos como material de construcción,
taludes y excavaciones, estructuras enterradas, hundimientos, drenaje y escorrentía de aguas
superficiales, etc.
TEMA 01: INTRODUCCIÓN A LA GEOTECNIA
· Definición de geotecnia. Reseña histórica. Grandes accidentes.
· Estudios geotécnicos tradicionales
· Obligatoriedad actual de los estudios geotécnicos.
TEMA 02: PROYECTOS CIVILES Y MINEROS
· Definición de un proyecto.
· Ciclo de un proyecto civil y minero.
· Evaluación de alternativas de proyectos mineros / civiles.
TEMA 03: EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA
· Mapeo geológico - geotécnico.
· Programa de investigación geotécnica (IG).
· Investigaciones directas: Calicatas, trincheras, perforaciones verticales y orientadas.
· Investigaciones indirectas: Exploraciones geofísicas.
TEMA 04: RECONOCIMIENTOS DE ROCAS Y MACIZOS ROCOSOS
· Criterios para reconocimiento de rocas
· Características geo mecánicas del macizo rocoso
TEMA 05: ENSAYOS GEOTÉCNICOS DE CAMPO
· Ensayos de penetración estándar (SPT). Veleta.
· Permeabilidad (Lefranc y Lugeon).
· Ensayos CPTU.
· Orientación de testigos de perforación, método de la plastilina y ACT Reflex (Perforaciones
Orientadas).
· Auscultación con penetrómetro ligero (DPL – por sus siglas en inglés -Dinamic Probe Light).
TEMA 06: ELABORACIÓN DE MODELOS GEOTÉCNICOS
· Criterio de rotura en suelo y macizo rocoso.
· Ensayos de laboratorio para suelos y rocas.
TEMA 07: DETERMINACIÓN DE PARAMETROS GEOTÉCNICOS Y CALCULO DE CAPACIDAD
PORTANTE
· Determinación de parámetros de resistencia y conductividad, tanto en suelo como en roca.
· Capacidad portante por corte y por asentamiento.
TEMA 08: ANÁLISIS DE INGENIERÍA
· Análisis de estabilidad de taludes en suelo.
· Análisis de estabilidad de taludes en roca.
TEMA 09: SOFTWARE GEOTÉCNICO
· Introducción a los programas SLIDE y SLOPE
TEMA 01: DEFINICIÓN Y CONCEPTOS DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
Definición de una Instalación Eléctrica.
Conceptos y Unidades Eléctricas.
El Circuito Eléctrico.
Relación de Magnitudes eléctricas.
Potencia y Energía Eléctrica.
Especificaciones Técnicas de Conductores eléctricos, tuberías y accesorios.
Especificaciones Técnicas de cajas, accesorios eléctricos, Tableros Eléctricos e
interruptores.
TEMA 02: PROYECTO ELECTIVO PARTE 1
Proyecto Eléctrico, partes.
Lectura e interpretación de planos eléctricos Ubicación y discusión de salidas de alumbrado,
tomacorrientes y accesorios de una Vivienda.
Representación de los banco de interruptores y señalización de las salidas.
Cálculo Eléctricos y de Iluminación.
Diseño e instalación de Sistemas de Puestas a Tierra.
Diseño e instalación de interruptores automáticos.
TEMA 03: PROYECTO ELECTIVO PARTE 2
Cálculo Eléctricos y de iluminación.
Diseño e instalación de Sistemas de Puestas a Tierra.
Diseño e instalación de interruptores automáticos.
Capacidad Mínima de una Acometida o Alimentador de una Vivienda Unifamiliar.
Metrado, diagrama, desarrollo, análisis de costos unitarios.
Introducción al programa S10.
Certificación de Instalaciones Eléctricas.
TEMA 04: METRADO Y PRESUPUESTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON S10.
Metrado, diagrama, desarrollo, análisis de costos unitarios.
Introducción al programa S10.
Certificación de Instalaciones Eléctricas.
TEMA 01: DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES
Alcance de las instalaciones norma EM.010
Introducción a simbología eléctrica
Altura máxima correspondiente de los componentes eléctricos
Definiciones de tipos de instalaciones eléctricas
Partes de componentes de un proyecto de alumbrado
Concepto de interruptor simple, interruptor doble y conmutación
Concepto de Planos unifamiliar y multifamiliares
TEMA 02: PROYECTO DE INSTALACIONES RESIDENCIALES MULTIFAMILIAR CON AUTOCAD Y EXCEL
Selección de plano de arquitectura de vivienda multifamiliar
Detalle de las simbologías eléctricas, Leyenda
Distribución de lámparas en el plano de arquitectura
Criterio de diseño eléctrico
Distribución de tableros
Concepto de normativas técnica NTP
Amperios que soporta las tomacorriente y mínima sección conductores
Distribución de centros de iluminación, tomacorrientes en el plano Multifamiliar
Cálculo de Método general con lux según normativa
TEMA 03: TIPOS DE SUMINISTROS MONOFÁSICO, TRIFÁSICO EN INSTALACIONES INTERIORES
Niveles de tensión red trifásica 220 VAC, Red trifásica 380 VAC
Seleccionar el nivel de tensión y el tipo de suministro especificar en el plano.
Selección de interruptores termomagnético para salidas especiales.
Selección de tuberías e instalación para los circuitos derivados de tomacorrientes, cocina, sala, comedor, calentador de agua y electrobomba.
Selección de alimentador Medido a tablero
TEMA 01: DISEÑO DE LOSAS –CÁLCULO MANUAL PARTE 01
Ÿ Diseño y cálculo de losas
Ÿ Diseño losas macizas en 1 y 2 direcciones.
Ÿ Calculo manual con Excel
TEMA 02: DISEÑO DE LOSAS CON PROGRAMA SAFE
Ÿ Diseño y cálculo de lozas con el programa SAFE
Ÿ Diseño losas macizas en 1 y 2 direcciones con el programa SAFE
Ÿ Diseño losas aligeradas en 1 y 2 direcciones con el programa SAFE
TEMA 03: DISEÑO DE ESCALERAS - CÁLCULO MANUAL
Ÿ Diseño de escaleras
Ÿ Análisis y diseño de una escalera
Ÿ Calculo manual con Excel
TEMA 04: DISEÑO DE ESCALERAS - CÁLCULO MANUAL CON EL PROGRAMA SAP 2000
Ÿ Modelamiento, análisis y diseño con el programa SAP 2000
TEMA 01: MICROSOFT WORD
SESIÓN 01
Configuración de la autocorrección
Trabajar con hipervínculos.
Crear y administrar tablas de contenidos.
Fórmulas en tablas de Word.
Generación de índices.
Uso de Controles de un formulario.
Marcadores
Referencia cruzada
Columnas múltiples
Proteger un documento compartido
Proteger un documento con una contraseña
Firma digital
Uso de Complementos.
Prácticas 1.
TEMA 02: MICROSOFT EXCEL
SESIÓN 02
Uso de Controles de un formulario.
Uso del Solver.
Análisis de hipótesis: administrador de escenarios, buscar objetivos y tabla de datos.
Funciones en macros definidas por el usuario
Proteger / Desprotege la hoja de cálculo.
Movilizar e inmovilizar paneles.
Uso de vínculos.
Introducción a las macros.
Prácticas 2.
TEMA 03: MICROSOFT POWER POINT
SESIÓN 03
Insertar un fichero de audio.
Opciones de reproducción: vista previa, marcadores, editar.
Opciones de audio: volumen por defecto, modo de inicio, modo de reproducción,
visualización durante la reproducción.
Insertar un fichero de vídeo.
Opciones de reproducción: vista previa, marcadores, editar.
Opciones de audio: volumen por defecto, modo de inicio, modo de reproducción,
visualización cuando no se está en modo reproducción.
Notas del orador.
Uso de vínculos.
Insertar botones de acción.
Introducción al uso de Powtoon y Prezzi.
Prácticas 3.

TEMA 04: MICROSOFT ACCESS
SESIÓN 04
Definiciones y conceptos (dato, campo, registro, información), el modelo relacional, tipos de
llaves.
Diagrama entidad relación.
Entorno de trabajo de Ms Access 2016
Creación de una base de datos, Creación de una tabla, operaciones con registros, establecer
relaciones entre tablas.
Prácticas 4.
SESIÓN 05
Creación de una consulta, Creación de consultas usando varias tablas y tipos de consultas.
Diseño de formularios.
Diseño de informes.
Prácticas 5.
TEMA 05: MICROSOFT VISIO
SESIÓN 06
Información general sobre el proceso de dibujo de Visio
Búsqueda de más formas
Trabajo con formas en los diagramas
Cambio de tamaño, orientación y aspecto de las formas mediante los controladores
Desplazamiento de una forma o de varias a la vez.
Conexión de formas en los diagramas
Adición y modificación de texto en los diagramas
Aplicación de formato a las formas en los diagramas
Almacenamiento de diagramas
Prácticas 6.
TEMA 01: INTRODUCCIÓN,
FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA
FILOSOFÍA LEAN CONSTRUCTION
Sinopsis del Curso Lean Construction
Introducción a Lean Construction
Principios de la Filosofía Lean - Eliminar el desperdicio (waste)
Principios de la Filosofía Lean - Valor y Cadena de Valor

TEMA 02: PRINCIPIOS DE LA FILOSOFÍA
LEAN CONSTRUCTION II
Eliminar los pasos que no agregan valor
Perfeccionamiento continuo para mejorar los procesos
Desarrollo histórico de la planificación
Ordenamiento y programa de construcción

TEMA 03: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS TRADICIONALES
WBS Mallas Flecha Actividad
Mallas Nodo Actividad
Visión General Herramientas Lean
Construction / Introducción a Mapeo
de procesos de construcción.
Diagramas de Flujo (Flowcharting)

TEMA 04: HERRAMIENTAS LEAN
CONSTRUCTION: MAPAS DE PROCESOS
Introducción al Mapa de Cadena de
Valor (VSM)
Ejemplos de VSM en Construcción
VSM y sustentabilidad
Explicación Trabajo VSM y paso a paso
VSM

TEMA 05: VSM: MÁS QUE MEJORAS
PRODUCTIVAS
Desarrollo Práctico de VSN en Construcción
Variabilidad e Introducción al Sistema
Last Planner
Juego Parade of Trades
Sinopsis Sistema Last Planner

TEMA 06: SISTEMA LAST PLANNER (LPS)
Principales Elementos del Sistema Last Planner en Lean Construction
Indicadores del Sistema Last Planner y sus 3 niveles
de planificación en Lean Construction
Reunión de planificación, el Motor de LPS
Ejemplo de Implementación LPS - LPS/BIM

TEMA 07: HERRAMIENTAS LEAN BÁSICAS
Just in Time
Total Quality Management
Diagramas Causa y Efecto y Check Sheet
Tablas de control estadístico

TEMA 08: OTRAS HERRAMIENTAS LEAN
Histograma y Diagrama de Pareto
Scatter Diagram y Estratificación
Benchmarking
5S Visual Management
TEMA 09: OTRAS HERRAMIENTAS Y CAMINO RECORRIDO
Poka Yoke
Failure Mode Effect Analysis (FMEA)
Resumen Final Lean Construction - Parte 1
Resumen Final Lean Construction - Parte 2
Planificación Estratégica y Gestión por Resultados.
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
Componentes de la Gestión Pública orientada a Resultados.
Cadena de Valor.
Lineamientos para la Modernización de la Gestión Pública.
Ley Nº 27815: Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Principios, deberes y prohibiciones del Funcionario Público.
Identificación de Responsabilidades.
TEMA 01: DATOS INICIALES PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO
ESTUDIOS DE TRAFICO. INDICE MEDIO DIARIO ANUAL (IMDA)
CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS
OROGRAFÍA DEL TERRENO:

TEMA 02: DISEÑO DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL

TEMA 03: DISEÑO DE LA RASANTE
A) CRITERIOS GENERALES.
B) PENDIENTE.
C) DISEÑO DE CURVAS VERTICALES. REPLANTEO EN OBRA DE CURVAS VERTICALES.

TEMA 04: DISEÑO DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES
A) DERECHO DE VÍA.
B) ANCHO DE CALZADA.
C) ANCHO DE BERMAS.
D) SOBRE ANCHO DE COMPACTACIÓN (SAC).
E) TALUDES DE CORTE Y RELLENO.
F) CUNETAS.
G) ZANJAS DE CORONACIÓN.
H) BANQUETAS.
TEMA 01: INTRODUCCIÓN Y ELEMENTOS GENERALES
La gestión del Riesgo - Introducción
Tipos de Gestión de Riesgos
La ISO 31000. Estándares y Guías de Referencia
Principales Definiciones

TEMA 02: GESTIÓN DEL RIESGO
Gestión del Riesgo: Establecimiento del Contexto y Valoración del Riesgo
Identificación y Análisis de Riesgos
Evaluación del Riesgo y Tratamiento
Seguimiento y Revisión. Toma de Decisiones
TEMA 01: NORMATIVIDAD Y SITUACION ACTUAL.
Contaminación de aguas
Tecnologías de tratamiento

TEMA 02: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Rejas y desarenador
Tanque séptico
Tanque imhoff
Test de percolación
Pozo de absorcion y zanjas
Unidades básicas de saneamiento
Lecho de secado
Tratamiento biológico
Filtro biológico
Diseño de puentes tipo losa. Calculo y detallado de refuerzos.
Pre dimensionamiento, según norma AASHTO
Detalles estructurales de puentes tipo losa.
Diseño de puentes de vigas “T”. Diseño de la losa de puentes de vigas “T”: método
aproximado de la franja y otros métodos.
Diseño de la Losa.
Diseño de la viga interior.
Diseño de la viga exterior.
Control de deflexiones.
Diafragmas rígidos.
Evaluación de Demanda / Capacidad.

SESIÓN 01: INTRODUCCIÓN Y ENTORNO
Ÿ Configuración de la Lámina de Trabajo: Limits, Units. Nociones
de Escalas de pantalla y dibujo. Teclas de Función y Alías
(Abreviaciones).
Ÿ Introducción al AutoCAD 2024, ingreso al Programa. Elementos
y Preparación del Entorno de Trabajo.
Ÿ Ajustes previos.
Ÿ Comandos de navegación
Ÿ Configuración de las unidades de trabajo
Ÿ Practica Calificada 1.
SESIÓN 02: SISTEMAS DE COORDENADAS. COMANDOS DE
DIBUJO Y HERRAMIENTAS PARA DIBUJAR CON PRECISIÓN
Ÿ Tipos de Coordenadas: Coordenadas Rectangulares,
Coordenadas Polares,
Ÿ (Absolutas y Relativas).
Ÿ Comando líne.
Ÿ Comando Polylínea.
Ÿ Comando Circle.
Ÿ Coordenadas cartesianas y polares.
Ÿ Grid.
Ÿ Ortho y polar tracking.
Ÿ Objectsnaps.
Ÿ Practica Calificada 2.
SESIÓN 03: COMANDOS DE DIBUJO Y EDICIÓN DE ENTIDADES
Ÿ Comando arc.
Ÿ Comando rectángule y polygon.
Ÿ Comando Elipse.
Ÿ Comando Move.
Ÿ Comando Copy.
Ÿ Comando Rotate.
Ÿ Comandos Mirror.
Ÿ Practica Calificada 3
SESIÓN 04: COMANDOS DE EDICIÓN DE ENTIDADES II
Ÿ Comando erase.
Ÿ Comando explode y join.
Ÿ Comando strech y scale.
Ÿ Comando fillet y chamfer.
Ÿ Comando Trim y extend.
Ÿ Comando Offset y array.
Ÿ Practica Calificada 4.
SESIÓN 05: COMANDOS DE DIBUJO Y EDICIÓN DE TEXTOS
Ÿ Comandos Line, Pline, Circle, Arc, Rectangle, Ellipse, Polygon,
Spline, Point, Point Style.
Ÿ Tipos de texto.
Ÿ Creando y Configurando Text Styles.
Ÿ Creación de Columnas, justificaciones.
Ÿ Espaciamiento entre líneas y párrafos. Inserción de
Ÿ Campos, Inserción de símbolos, Edición de Text y Mtext.
Ÿ Practica Calificada 5.
SESIÓN 06: COMANDOS PARA CREACIÓN Y EDICIÓN
DE TEXTURAS Y TABLAS.
Ÿ Conceptos y propiedades de texturas.
Ÿ Nuevo panel Hatch Creation. (sombreado y Degrade).
Ÿ Texturas separadas.
Ÿ Table Style, edición de tablas y aplicaciones.
Ÿ Practica Calificada 6.
SESIÓN 07: COMANDOS PARA CREACIÓN Y
MANEJO DE BLOQUES
Ÿ Comando Block, creando bloques en el dibujo actual.
Ÿ Insertando bloques.
Ÿ Caja de dialogo, exportación de bloques y objetos, Edición de
Bloques (Block
Ÿ Editor).
Ÿ Practica Calificada 7
SESIÓN 08: COMANDOS PARA CREACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LAYERS (CAPAS)
Ÿ Comando LAYER, Paleta de Layers.
Ÿ Creación y Eliminación de Layers, Ordenar Layers.
Ÿ Selección de Layers, Propiedades de Layers: Color, Linetype
(Tipo de Línea),
Ÿ Lineweight (Grosor de Línea), On/O ff(Foco), Frezze/Thaw
Ÿ (Congelar/Descongelar).
Ÿ Color, Tipo de Línea, Grosor de Línea en el Espacio Modelo
(Model) y en los
Ÿ Viewports.
Ÿ Practica Calificada 8
SESIÓN 09: COMANDOS PARA CREACIÓN Y MANEJO DE
COTAS / DIMENSIONAMIENTO
Ÿ Conceptos generales, Partes de una cota. Caja de diálogo
Dimension Style,
Ÿ Creación y Configuración de Estilos de cota.
Ÿ Configuración de Estilos de Cota Anotativos, Edición de
estilos, Dimensión
Ÿ Space, Dimension Break.
Ÿ Inserción de archivos PDF
Ÿ Inserción de archivos JPG
Ÿ Practica Calificada 9.
SESIÓN 10: EDICIÓN DE SÓLIDOS - INTRODUCCIÓN A 3D
Ÿ Dibujos Isométricos 2D.
Ÿ Espacio de trabajo 3D.
Ÿ Visualización tridimensional.
Ÿ Estilos visuales de objetos 3d.
Ÿ View Cube.
Ÿ Solidos básicos y solidos complejos.
Ÿ Unión y substración de sólidos.
Ÿ Comando SolidEdit.
Ÿ Generación de solidos a partir de cuerpos en 2D dimensiones.
Ÿ Practica Calificada 10.
SESIÓN 11: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN 3D.
Ÿ Visualización fotorrealista: Render.
Ÿ Iluminación: sombras, iluminación solar, iluminación artificial.
Ÿ Materiales: texturas, mapeados, acabados.
Ÿ Fondo
Ÿ Impresión avanzada 3D. Presentación fotorrealística final del
proyecto Ee
Ÿ 3d.
Ÿ Configuración de láminas. Entrega en formatos digitales.
Ÿ Practica Calificada 11.
SESIÓN 12: SISTEMA DE IMPRESIÓN EN AUTOCAD – DWF.
Ÿ Conceptos Generales, Configuración Page Setup,
Configuración de Equipos.
Ÿ Configuración de un layout (page setup)
Ÿ Creación y configuración de ventanas de impresión -
ViewPorts .
Ÿ Configuración de la impresora
Ÿ Configuración de la escala de impresión
Ÿ Evaluación Final.
AUTODESK CIVIL 3D - NIVEL INTERMEDIO
TEMA 01: DISEÑO DE REDES DE AGUA POTABLE
Ÿ Planificación y diseño preliminar de redes de agua potable
Ÿ Creación y edición de redes de tuberías y accesorios de agua potable
Ÿ Configuración de parámetros de diseño y análisis hidráulico para redes de
agua potable
Ÿ Cálculo y análisis de demanda, presión y caudal para redes de agua potable
Ÿ Generación de planos y perfiles para redes de agua potable
TEMA 02: DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Ÿ Planificación y diseño preliminar de redes de alcantarillado sanitario
Ÿ Creación y edición de redes de tuberías y accesorios de alcantarillado sanitario
Ÿ Configuración de parámetros de diseño y análisis hidráulico para redes de
alcantarillado sanitario
Ÿ Cálculo y análisis de caudal y capacidad para redes de alcantarillado sanitario
Ÿ Generación de planos y perfiles para redes de alcantarillado sanitario
TEMA 03: DISEÑO DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL
Ÿ Planificación y diseño preliminar de sistemas de drenaje pluvial
Ÿ Creación y edición de redes de tuberías y accesorios de drenaje pluvial
Ÿ Configuración de parámetros de diseño y análisis hidráulico para sistemas de
drenaje pluvial
Ÿ Cálculo y análisis de caudal, velocidad y tiempo de concentración para
sistemas de drenaje pluvial
Ÿ Generación de planos y perfiles para sistemas de drenaje pluvial
TEMA 04: PROYECTO FINAL Y PRÁCTICA INTEGRADA
Ÿ Integración de los conceptos y técnicas aprendidas en un proyecto final de
diseño de redes de agua potable y alcantarillado sanitario
Ÿ Desarrollo de un proyecto de diseño de redes de agua potable y alcantarillado
sanitario utilizando Autodesk Civil 3D
Ÿ Presentación de resultados y discusión de soluciones alternativas para redes de
agua potable y alcantarillado sanitario
Ÿ Resolución de problemas y dudas frecuentes para redes de agua potable y
alcantarillado sanita
TEMA 05: INTRODUCCIÓN A CIVIL 3D PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS
Ÿ Introducción a Autodesk Civil 3D y su interfaz gráfica
Ÿ Configuración inicial del programa y configuración del espacio de trabajo
Ÿ Importación de datos topográficos y de ingeniería
Ÿ Edición de puntos y superficies topográficas
Ÿ Generación de perfiles y secciones transversales
Ÿ Diseño básico de alineaciones y curvas
TEMA 06: DISEÑO GEOMÉTRICO AVANZADO DE CARRETERAS
Ÿ Creación de curvas horizontales y verticales
Ÿ Diseño de intersecciones y rotondas
Ÿ Creación de superficies de corona y explanada
Ÿ Creación de secciones transversales avanzadas
TEMA 07: DISEÑO DE DRENAJE EN CARRETERAS
Ÿ Creación de redes de drenaje
Ÿ Diseño de cunetas y canales
Ÿ Diseño de bermas y taludes de carreteras
Ÿ Creación de perfiles de drenaje
TEMA 08: DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE CARRETERAS
Ÿ Creación de planos de perfil y sección transversal de carreteras
Ÿ Anotación de planos y creación de tablas de cantidades de obra
Ÿ Creación de renders y visualizaciones 3D
Ÿ Exportación y publicación de planos y modelos



SESIÓN 01: INTRODUCCIÓN Y ENTORNO
Ÿ Configuración de la Lámina de Trabajo: Limits, Units. Nociones
de Escalas de pantalla y dibujo. Teclas de Función y Alías
(Abreviaciones).
Ÿ Introducción al AutoCAD 2024, ingreso al Programa. Elementos
y Preparación del Entorno de Trabajo.
Ÿ Ajustes previos.
Ÿ Comandos de navegación
Ÿ Configuración de las unidades de trabajo
Ÿ Practica Calificada 1.
SESIÓN 02: SISTEMAS DE COORDENADAS. COMANDOS DE
DIBUJO Y HERRAMIENTAS PARA DIBUJAR CON PRECISIÓN
Ÿ Tipos de Coordenadas: Coordenadas Rectangulares,
Coordenadas Polares,
Ÿ (Absolutas y Relativas).
Ÿ Comando líne.
Ÿ Comando Polylínea.
Ÿ Comando Circle.
Ÿ Coordenadas cartesianas y polares.
Ÿ Grid.
Ÿ Ortho y polar tracking.
Ÿ Objectsnaps.
Ÿ Practica Calificada 2.
SESIÓN 03: COMANDOS DE DIBUJO Y EDICIÓN DE ENTIDADES
Ÿ Comando arc.
Ÿ Comando rectángule y polygon.
Ÿ Comando Elipse.
Ÿ Comando Move.
Ÿ Comando Copy.
Ÿ Comando Rotate.
Ÿ Comandos Mirror.
Ÿ Practica Calificada 3
SESIÓN 04: COMANDOS DE EDICIÓN DE ENTIDADES II
Ÿ Comando erase.
Ÿ Comando explode y join.
Ÿ Comando strech y scale.
Ÿ Comando fillet y chamfer.
Ÿ Comando Trim y extend.
Ÿ Comando Offset y array.
Ÿ Practica Calificada 4.
SESIÓN 05: COMANDOS DE DIBUJO Y EDICIÓN DE TEXTOS
Ÿ Comandos Line, Pline, Circle, Arc, Rectangle, Ellipse, Polygon,
Spline, Point, Point Style.
Ÿ Tipos de texto.
Ÿ Creando y Configurando Text Styles.
Ÿ Creación de Columnas, justificaciones.
Ÿ Espaciamiento entre líneas y párrafos. Inserción de
Ÿ Campos, Inserción de símbolos, Edición de Text y Mtext.
Ÿ Practica Calificada 5.
SESIÓN 06: COMANDOS PARA CREACIÓN Y EDICIÓN
DE TEXTURAS Y TABLAS.
Ÿ Conceptos y propiedades de texturas.
Ÿ Nuevo panel Hatch Creation. (sombreado y Degrade).
Ÿ Texturas separadas.
Ÿ Table Style, edición de tablas y aplicaciones.
Ÿ Practica Calificada 6.
SESIÓN 07: COMANDOS PARA CREACIÓN Y
MANEJO DE BLOQUES
Ÿ Comando Block, creando bloques en el dibujo actual.
Ÿ Insertando bloques.
Ÿ Caja de dialogo, exportación de bloques y objetos, Edición de
Bloques (Block
Ÿ Editor).
Ÿ Practica Calificada 7
SESIÓN 08: COMANDOS PARA CREACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LAYERS (CAPAS)
Ÿ Comando LAYER, Paleta de Layers.
Ÿ Creación y Eliminación de Layers, Ordenar Layers.
Ÿ Selección de Layers, Propiedades de Layers: Color, Linetype
(Tipo de Línea),
Ÿ Lineweight (Grosor de Línea), On/O ff(Foco), Frezze/Thaw
Ÿ (Congelar/Descongelar).
Ÿ Color, Tipo de Línea, Grosor de Línea en el Espacio Modelo
(Model) y en los
Ÿ Viewports.
Ÿ Practica Calificada 8
SESIÓN 09: COMANDOS PARA CREACIÓN Y MANEJO DE
COTAS / DIMENSIONAMIENTO
Ÿ Conceptos generales, Partes de una cota. Caja de diálogo
Dimension Style,
Ÿ Creación y Configuración de Estilos de cota.
Ÿ Configuración de Estilos de Cota Anotativos, Edición de
estilos, Dimensión
Ÿ Space, Dimension Break.
Ÿ Inserción de archivos PDF
Ÿ Inserción de archivos JPG
Ÿ Practica Calificada 9.
SESIÓN 10: EDICIÓN DE SÓLIDOS - INTRODUCCIÓN A 3D
Ÿ Dibujos Isométricos 2D.
Ÿ Espacio de trabajo 3D.
Ÿ Visualización tridimensional.
Ÿ Estilos visuales de objetos 3d.
Ÿ View Cube.
Ÿ Solidos básicos y solidos complejos.
Ÿ Unión y substración de sólidos.
Ÿ Comando SolidEdit.
Ÿ Generación de solidos a partir de cuerpos en 2D dimensiones.
Ÿ Practica Calificada 10.
SESIÓN 11: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN 3D.
Ÿ Visualización fotorrealista: Render.
Ÿ Iluminación: sombras, iluminación solar, iluminación artificial.
Ÿ Materiales: texturas, mapeados, acabados.
Ÿ Fondo
Ÿ Impresión avanzada 3D. Presentación fotorrealística final del
proyecto Ee
Ÿ 3d.
Ÿ Configuración de láminas. Entrega en formatos digitales.
Ÿ Practica Calificada 11.
SESIÓN 12: SISTEMA DE IMPRESIÓN EN AUTOCAD – DWF.
Ÿ Conceptos Generales, Configuración Page Setup,
Configuración de Equipos.
Ÿ Configuración de un layout (page setup)
Ÿ Creación y configuración de ventanas de impresión -
ViewPorts .
Ÿ Configuración de la impresora
Ÿ Configuración de la escala de impresión
Ÿ Evaluación Final.
AUTODESK CIVIL 3D NIVEL BÁSICO

TEMA 01: INTRODUCCIÓN A AUTODESK CIVIL 3D Y CONCEPTOS BÁSICOS DE
TOPOGRAFÍA
Ÿ Introducción a Autodesk Civil 3D y su interfaz gráfica
Ÿ Configuración inicial del programa y configuración del espacio de trabajo
Ÿ Importación de datos topográficos y de ingeniería
Ÿ Edición de puntos y superficies topográficas
Ÿ Generación de perfiles y secciones transversales
Ÿ Diseño básico de alineaciones y curvas
TEMA 02: DISEÑO Y MODELADO DE SUPERFICIES
Ÿ Conceptos avanzados de diseño topográfico y de ingeniería
Ÿ Modelado de superficies a partir de datos topográficos y de ingeniería
Ÿ Diseño de taludes y perfiles de superficie
Ÿ Análisis de volumetrías y cálculo de áreas y volúmenes
Ÿ Generación de curvas de nivel y secciones topográficas
Ÿ Visualización y renderizado de modelos tridimensionales
TEMA 03: DISEÑO DE CARRETERAS Y OBRA LINEAL
Ÿ Conceptos avanzados de diseño topográfico y de ingeniería
Ÿ Modelado de superficies a partir de datos topográficos y de ingeniería
Ÿ Diseño de taludes y perfiles de superficie
Ÿ Análisis de volumetrías y cálculo de áreas y volúmenes
Ÿ Generación de curvas de nivel y secciones topográficas
Ÿ Visualización y renderizado de modelos tridimensionales
TEMA 04: PROYECTO FINAL Y PRÁCTICA INTEGRADA
Ÿ Integración de los conceptos y técnicas aprendidas en un proyecto final
Ÿ Desarrollo de un proyecto de ingeniería completo utilizando Autodesk Civil
3D
Ÿ Presentación de resultados y discusión de soluciones alternativas
Ÿ Resolución de problemas y dudas frecuentes
Ÿ Evaluación del desempeño de los estudiantes y retroalimentación final
AUTODESK CIVIL 3D - NIVEL AVANZADO PARTE I
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

INTRODUCCIÓN A AUTODESK CIVIL 3D Y AL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA
ŸPresentación del software Autodesk Civil 3D y su uso en el diseño de infraestructura vial urbana.
ŸIntroducción al diseño de pavimentos, veredas y entorno urbano.
ŸConfiguración del proyecto y unidades
CREACIÓN DE SUPERFICIES
ŸCreación de superficies a partir de datos topográficos y de diseño.
ŸAnálisis de superficies para identificar zonas de mayor pendiente y establecer las áreas de corte
y relleno.
DISEÑO DE PAVIMENTOS
ŸDefinición de la sección transversal del pavimento.
ŸCreación de alineamientos y perfiles longitudinales.
ŸCálculo de volúmenes de movimiento de tierra.
ŸDiseño de la subrasante, base y capa de rodadura.
DISEÑO DE VEREDAS
ŸCreación de alineamientos y perfiles longitudinales.
ŸDiseño de la sección transversal de las veredas.
ŸCálculo de volúmenes de movimiento de tierra.
DISEÑO DE INTERSECCIONES
ŸCreación de intersecciones y rotondas.
ŸDiseño de alineamientos y perfiles longitudinales para intersecciones.
ŸConfiguración de curvas horizontales y verticales.
DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL
ŸDiseño de señales de tránsito.
ŸDiseño de demarcación vial.
ŸConfiguración de señales y demarcación en el proyecto.
DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS
ŸDiseño de espacios públicos como parques, plazas y calles peatonales.
ŸCreación de áreas verdes y paisajismo urbano.
ŸDiseño de mobiliario urbano y elementos decorativos.
VISUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
ŸConfiguración de la visualización del proyecto.
ŸCreación de planos y perfiles para presentar el proyecto.
ŸExportación de archivos para la impresión y presentación.

AUTODESK CIVIL 3D - NIVEL AVANZADO PARTE II INFRAESTRUCTURA
VIAL URBANA Y ADECUACIÓN PLUVIA


TEMA 01: DISEÑO DE ALINEACIONES Y PERFILES
Ÿ Diseño de alineaciones complejas para vías urbanas
Ÿ Diseño de perfiles complejos y secciones transversales para vías urbanas
Ÿ Creación y edición de superelevaciones para vías urbanas
Ÿ Generación de informes de diseño y curvas de cambio de velocidad para
vías urbanas
Ÿ Análisis y diseño de intersecciones complejas para vías urbanas
TEMA 02: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Ÿ Diseño de rotondas y glorietas para vías urbanas
Ÿ Diseño de carriles exclusivos para transporte público y ciclovías para vías
urbanas
Ÿ Diseño de intersecciones a nivel para vías urbanas
Ÿ Diseño de rampas y pasos a desnivel para vías urbanas
Ÿ Creación de áreas peatonales y espacios públicos para vías urbanas
TEMA 03: DISEÑO DE DRENAJE Y RED DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ÿ Diseño de sistemas de drenaje pluvial y alcantarillado para vías urbanas
Ÿ Diseño de redes de servicios públicos (agua, electricidad, gas) para vías
urbanas
Ÿ Creación de secciones y detalles de obra de drenaje para vías urbanas
Ÿ Uso de herramientas de análisis hidrológico e hidráulico para vías urbanas
Ÿ Importación y exportación de datos a programas de análisis especializados
para vías urbanas
TEMA 04: PROYECTO FINAL Y PRÁCTICA INTEGRADA
Ÿ Integración de los conceptos y técnicas aprendidas en un proyecto final de
diseño de infraestructura vial urbana
Ÿ Desarrollo de un proyecto de diseño de infraestructura vial urbana
utilizando Autodesk Civil 3D
Ÿ Presentación de resultados y discusión de soluciones alternativas para vías
urbanas
Ÿ Resolución de problemas y dudas frecuentes para vías urbanas
Ÿ Evaluación del desempeño de los estudiantes y retroalimentación final.

AUTODESK CIVIL 3D - NIVEL AVANZADO PARTE III
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERA

TEMA 01: DISEÑO AVANZADO DE ALINEACIONES Y PERFILES
Ÿ Diseño de alineaciones complejas y alineaciones espirales
Ÿ Diseño de perfiles complejos y secciones típicas
Ÿ Creación y edición de superelevaciones
Ÿ Generación de informes de diseño y curvas de cambio de velocidad
Ÿ Análisis y diseño de intersecciones complejas
TEMA 02: DISEÑO DE DRENAJE Y RED DE SERVICIOS PÚBLICOS
Ÿ Diseño de sistemas de drenaje pluvial y alcantarillado
Ÿ Diseño de redes de servicios públicos (agua, electricidad, gas)
Ÿ Creación de secciones y detalles de obra de drenaje
Ÿ Uso de herramientas de análisis hidrológico e hidráulico
Ÿ Importación y exportación de datos a programas de análisis especializados
TEMA 03: ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
Ÿ Análisis de capacidad y flujo de tráfico
Ÿ Análisis de seguridad vial y mitigación de accidentes
Ÿ Diseño de elementos de seguridad vial (barandas, defensas, etc.)
Ÿ Creación de zonas de parada y estacionamiento de vehículos
Ÿ Generación de señalización horizontal y vertical
TEMA 04: PROYECTO FINAL Y PRÁCTICA INTEGRADA
Ÿ Integración de los conceptos y técnicas aprendidas en un proyecto final
Ÿ Desarrollo de un proyecto de diseño de infraestructura vial utilizando Autodesk
Civil 3D
Ÿ Presentación de resultados y discusión de soluciones alternativas
Ÿ Resolución de problemas y dudas frecuentes
Ÿ Evaluación del desempeño de los estudiantes y retroalimentación final
01. CONCEPTOS DE DISEÑO MIEMBROS DE ACERO
•Introducción y Diseño de Elementos a Tensión (AISC 360-16)
•Elementos a Flexión (AISC 360-16)
•Elementos a Corte (AISC 360-16)
•Elementos a Flexocompresión (AISC 360-16)
•Tipificación de las Cargas Aplicadas a las Estructuras Metálicas
•Hipótesis sobre la acción del viento (ASCE 7-16)

02. PROYECTO DE APLICACIÓN – COBERTURA PARABÓLICA
•Importación Geometría Desde AutoCAD (CAD/SAP2000)
•Asignación de Cargas SAP2000
•Análisis estático
•Control de deflexión
•Control de distorsiones
•Diseño de Elementos Estructurales (SAP2000)
•Optimización de la Estructura (SAP2000)

03. PROYECTO DE APLICACIÓN REAL - MEZZANINA
•Modelado 3D
•Concepción Modelo SAP2000
•Asignación de Cargas SAP2000
•Análisis estático
•Control de deflexión
•Control de distorsiones
•Diseño de Elementos Estructurales (SAP2000)
•Optimización de la Estructura (SAP2000)
TEMA 01: INTRODUCCION
Ÿ Criterios sísmicos
Ÿ Marco normativo para escuelas seguras y contratos NEC
Ÿ Criterios de Estructuración
Ÿ Anteproyecto a Estructuras
TEMA 02: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE POLIDEPORTIVOS CON
CELOSIA
Ÿ Generalidades del software SAP 2000
Ÿ Modelamiento numérico de polideportivos
Ÿ Cargas y combinaciones de cargas
Ÿ Análisis modal y periodos de la estructura
Ÿ Diseño estructural de estructura metálicas
TEMA 03: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE POLIDEPORTIVOS CON
PORTICOS
Ÿ Estructuración y predimensionamiento
Ÿ Modelamiento numérico de polideportivos con porticos
Ÿ Cargas y combinacionales de cargas
Ÿ Análisis modal y periodos de la estructura
Ÿ Diseño estructural de estructuras metálicas
TEMA 04: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE TECHOS Y ESTRUCTURAS DE
MALLA RASHELL
Ÿ Estructuración y predimensionamiento
Ÿ Modelamiento numérico de techos y estructuras
Ÿ Cargas y combinacionales de cargas
Ÿ Análisis modal y periodos de la estructura
Ÿ Diseño de elementos de estructura metálicas
TEMA 05: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAL DE CONEXIONES
Ÿ Generalidades del software IDEA STATICA
Ÿ Modelamiento numérico de conexiones
Ÿ Modelamiento numérico de placa base
Ÿ Cargas y combinaciones de cargas
Ÿ Análisis y diseño de conexiones
TEMA 01: DATOS INICIALES PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO
ESTUDIOS DE TRAFICO. INDICE MEDIO DIARIO ANUAL (IMDA)
CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS
OROGRAFÍA DEL TERRENO:
TEMA 02: DISEÑO DEL ALINEAMIENTO HORIZONTAL
TEMA 03: DISEÑO DE LA RASANTE
A) CRITERIOS GENERALES.
B) PENDIENTE.
C) DISEÑO DE CURVAS VERTICALES. REPLANTEO EN OBRA DE CURVAS
VERTICALES.
TEMA 04: DISEÑO DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES
A) DERECHO DE VÍA.
B) ANCHO DE CALZADA.
C) ANCHO DE BERMAS.
D) SOBRE ANCHO DE COMPACTACIÓN (SAC).
E) TALUDES DE CORTE Y RELLENO.
F) CUNETAS.
G) ZANJAS DE CORONACIÓN.
H) BANQUETAS.
TEMA 01: INTRODUCCIÓN Y ENTORNO
Configuración de la Lámina de Trabajo: Limits, Units. Nociones de Escalas de
pantalla y dibujo. Teclas de Función y Alías (Abreviaciones).
Introducción al AutoCAD 2024, ingreso al Programa. Elementos y
Preparación del Entorno de Trabajo.
Ajustes previos.
Comandos de navegación
Configuración de las unidades de trabajo
Practica Calificada 1.

TEMA 02: SISTEMAS DE COORDENADAS. COMANDOS DE DIBUJO Y HERRAMIENTAS PARA DIBUJAR CON PRECISIÓN
Tipos de Coordenadas: Coordenadas Rectangulares, Coordenadas Polares,
(Absolutas y Relativas).
Comando líne.
Comando Polylínea.
Comando Circle.
Coordenadas cartesianas y polares.
Grid.
Ortho y polar tracking.
Objectsnaps.
Practica Calificada 2

TEMA 03: COMANDOS DE DIBUJO Y EDICIÓN DE ENTIDADES
Comando arc.
Comando rectángule y polygon.
Comando Elipse.
Comando Move.
Comando Copy.
Comando Rotate.
Comandos Mirror.
Practica Calificada 3

TEMA 04: Tema 4: Comandos de edición de entidades II (2 horas)
Comando erase.
Comando explode y join.
Comando strech y scale.
Comando fillet y chamfer.
Comando Trim y extend.
Comando Offset y array.
Practica Calificada 4.
TEMA 01: MICROSOFT WORD
Configuración de la autocorrección
Trabajar con hipervínculos.
Crear y administrar tablas de contenidos.
Fórmulas en tablas de Word.
Generación de índices.
Uso de Controles de un formulario.
Marcadores
Referencia cruzada
Columnas múltiples
Proteger un documento compartido
Proteger un documento con una contraseña
Firma digital
Uso de Complementos.
Prácticas 1.
Uso de Controles de un formulario.
Uso del Solver.
Análisis de hipótesis: administrador de escenarios, buscar objetivos y tabla de
datos.
Funciones en macros definidas por el usuario
Proteger / Desprotege la hoja de cálculo.
Movilizar e inmovilizar paneles.
Uso de vínculos.
Introducción a las macros.
Prácticas 2.
TEMA 02: MICROSOFT POWER POINT
Insertar un fichero de audio.
Opciones de reproducción: vista previa, marcadores, editar.
Opciones de audio: volumen por defecto, modo de inicio, modo de
reproducción, visualización durante la reproducción.
Insertar un fichero de vídeo.
Opciones de reproducción: vista previa, marcadores, editar.
Opciones de audio: volumen por defecto, modo de inicio, modo de
reproducción, visualización cuando no se está en modo reproducción.
Notas del orador.
Uso de vínculos.
Insertar botones de acción.
Introducción al uso de Powtoon y Prezzi.
Prácticas 3.
TEMA 03: MICROSOFT ACCESS
Definiciones y conceptos (dato, campo, registro, información), el modelo
relacional, tipos de llaves. Diagrama entidad relación.
Entorno de trabajo de Ms Access 2016
Creación de una base de datos, Creación de una tabla, operaciones con registros,
establecer relaciones entre tablas.
Prácticas 4.
Sesión 5 (4 horas)
Creación de una consulta, Creación de consultas usando varias tablas y tipos de
consultas.
Diseño de formularios.
Diseño de informes.
Prácticas 5.
TEMA 04: MICROSOFT VISIO (4 horas)
Información general sobre el proceso de dibujo de Visio
Búsqueda de más formas
Trabajo con formas en los diagramas
Cambio de tamaño, orientación y aspecto de las formas mediante los
controladores
Desplazamiento de una forma o de varias a la vez.
Conexión de formas en los diagramas
Adición y modificación de texto en los diagramas
Aplicación de formato a las formas en los diagramas
Almacenamiento de diagramas
Prácticas 6.
TEMA 01: INGENIERÍA DEL TRÁNSITO.
▪ Análisis de la Red vial nacional.
▪ Fenómeno del tráfico y naturaleza compuesta.
▪ Ingeniería de tráfico y seguridad vial
▪ Diseño seguro de la vías
▪ Gestión de la movilidad en distintas situaciones:
vialidad invernal,
emergencias, gestión de la demanda, etc.
▪ Aplicaciones del equipamiento en carretera
▪ Sistemas cooperativos y movilidad sostenible
TEMA 02: LA SEGURIDAD VIAL COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA A NIVEL MUNDIAL
▪ Concepto de seguridad vial
▪ Problema de salud pública a nivel mundial
▪ Situación actual global en términos de Seguridad Vial.
▪ Marco planificador de Seguridad Vial de nuestro entorno.
▪ Planes Estratégicos de Seguridad Vial.
▪ Análisis y la gestión de la accidentalidad vial.
▪ La accidentalidad vial.
▪ Concepto de accidentes de tráfico: Definición y fases
▪ Fuentes de información y bases de datos
▪ Consecuencias del accidente de tráfico.
TEMA 03: NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN EL CONTEXTO COVID
▪ Plan de vigilancia prevención y control frente a la COVID 19 – RM 972-2020 MINSA
TEMA 04: INGENIERÍA DEL TRÁNSITO
▪ Factores que afectan la salud ocupacional de los conductores.
▪ Alteraciones psicológicas por el tránsito y congestionamiento de transito.
▪ Indicadores de exposición ocupacional por manejo de vehículos.
▪ Factores que generan alteraciones en la salud ocupacional.
TEMA 05: COMO PREVENIR UNO DE LOS PRINCIPAL FACTOR DE ACCIDENTES DE TRANSITO
▪ Prevención de la fatiga y somnolencia.
TEMA 06: INGENIERÍA DE TRÁFICO
▪ Reglamento nacional de seguridad vial.
▪ Normas técnicas de la señalización vial
▪ Demarcación y delimitación de vías.
▪ Tipos y usos de las señales verticales visuales.
▪ La semaforización y video vigilancia.
TEMA 01: EXPEDIENTE TÉCNICO
Definición
Documentos Que Lo Conforman
Revisión Del Expediente Técnico
TEMA 02: RESIDENTE DE OBRA
Funciones Específicas
Control Técnico
Control Económico
Control Administrativo
Control De Seguridad Covid19
Atribuciones Y Limitaciones
TEMA 03: -INSPECTOR O SUPERVISOR
Funciones
TEMA 04: CUADERNO DE OBRA
Anotaciones
Consultas
TEMA 05: ADELANTOS
A. Directo
A. Materiales
TEMA 06: VIDEOS DE OBRA( COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES)
TEMA 07: TALLER
Calculo Del Cronograma Valorizado
Cálculo De Recursos
Cálculo Del Adelanto Directo
Cálculo Del Adelanto De Materiales
TEMA 01: EXPEDIENTE TÉCNICO
Definición
Documentos Que Lo Conforman
Revisión Del Expediente Técnico
TEMA 02: RESIDENTE DE OBRA
Funciones Específicas
Control Técnico
Control Económico
Control Administrativo
Control De Seguridad Covid19
Atribuciones Y Limitaciones
TEMA 03: -INSPECTOR O SUPERVISOR
Funciones
TEMA 04: CUADERNO DE OBRA
Anotaciones
Consultas
TEMA 05: ADELANTOS
A. Directo
A. Materiales
TEMA 06: VIDEOS DE OBRA( COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES)
TEMA 07: TALLER
Calculo Del Cronograma Valorizado
Cálculo De Recursos
Cálculo Del Adelanto Directo
Cálculo Del Adelanto De Materiales
PARTE 01 – ELABORACIÓN DE PLANOS, METRADOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO
CON AUTOCAD 2019 – EXCEL
✓ Normativa para el desarrollo de expedientes técnicos de Hospitales.
✓ Término de referencias
✓ Consideraciones de diseño y Estudios Básicos.
✓ Memoria descriptiva.
✓ Parámetros del Análisis simoresistentes
✓ Requerimiento de Aislamiento sísmico
✓ Ejemplo de análisis con ETAB – Muestra de ejemplo de diseños
✓ Ejemplo de Memoria de Cálculo de estructuras – con EXCEL
✓ Ejemplo de Memoria de Cálculo de Sanitarias– con EXCEL
✓ Memoria de Cálculo de Eléctricas– con EXCEL
✓ Metrados de las 4 áreas
✓ Especificaciones Técnicas.
✓ Análisis de costos unitarios
✓ Presupuesto de obra.
✓ Gastos generales y gastos de supervisión.
✓ Fórmula polinómica.
✓ Cronogramas.
✓ Planos del Proyecto.
✓ Documentos complementarios.
✓ Cotizaciones
PARTE 02 - ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS USANDO EL SOFTWARE
S10 – MS PROJECT ( OPCIONAL)
TEMA 01: LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA -
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN CATASTRAL - SERVICIOS CATASTRALES
EN LÍNEA
▪ ¿Qué es Catastro Urbano?
▪ Consideraciones generales sobre Catastro Urbano Usos, utilidades y
beneficios.
▪ Conceptos generales de Cartografía, Geodesia, Topografía,
Fotogrametría, GPS.
▪ Definición de SIG.
▪ Conociendo ARCGIS y su Arquitectura.
▪ ARCGIS y sus complementos Arc Map, Arc Catalogo, Arc scene,
ArcToolbox.
▪ Servicios catastrales en Línea.
▪ Interacción con Geoservidores
▪ Interacción con servicios WMS – WFS – WCS.
▪ Conversión de DWG a Shapefile.
▪ Definición del sistema de coordenadas en Arc Map.
TEMA 02: GEORREFERENCIACIÓN DE DATOS CATASTRALES -
OBTENCIÓN DE DATOS CATASTRALES - PREPARACIÓN DE UNA BASE
DE DATOS CATASTRAL
▪ Selección, Búsquedas y Consultas Herramientas de Selección (Select
by Attributes).
▪ Adquisición de datos.
▪ Exportación de CAD a SHP desde ArcCatalog.
▪ Georeferenciación de datos catastrales.
▪ Obtención de imágenes usando la aplicación SASPlanet.
▪ Georeferenciación de imágenes.
▪ Creación de Base de datos catastrales (Geodatabase, feature dataset,
y feature class).
▪ Importación de capas a Base de datos
TEMA 01: INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS FUNDAMENTOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN SGIA
¿Qué es FSSC 22000?
Propósito y objetivos de FSSC 22000.
Enfoque de procesos para la gestión.
Introducción sobre normalización en alimentos, según organizaciones
internacionales como la ISO y la FSSC 22000.

TEMA 02: DISEÑO DEL ESQUEMA FSSC 22000.
ISO 22000
PRP específicos del sector.
Requisitos adicionales

TEMA 03: REQUISITOS DEL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN ISO 22000
Tanto para la certificación FSSC 22000 como para la FSSC 22000-Calidad, los requisitos para el desarrollo, la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la inocuidad de los Alimentos (SGIA) se encuentran establecidos en la norma ISO 22000:2018 “Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos - Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria”.
Así que el primer paso será desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos bajo ISO 22000

TEMA 04: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Factores INTERNOS: Estructura organizacional Políticas y objetivos Competencia del personal Conciencia del personal Nuevos procesos y productos
Infraestructura Necesidades de recursos Retención de talento
Factores EXTERNOS: Cultural, social, tecnológico, económico, Competitivo Fraude alimentario Defensa de los alimentos Cambio de ubicación Disponibilidad de proveedores Proveedores de servicios Patrones de consumo
TEMA 05: LIDERAZGO
La Dirección de la organización debe demostrar liderazgo y compromiso con el SGIA de varias maneras:
Asegurando que la Política y objetivos del SGIA apoyan la Dirección Estratégica.
Asegurando la integración de los requisitos del SGIA en los procesos de la
organización.
Dirigiendo y apoyando al personal que tiene un impacto en la efectividad del SGIA y la mejora continua.
TEMA 01: INTRODUCCIÓN
Ÿ Beneficios de un Programa de Aseguramiento de calidad de los
resultados
Ÿ Consecuencias de los resultados incorrectos
Ÿ Conceptos Fundamentales sobre calidad, aseguramiento de calidad,
control de calidad y programa de Aseguramiento de calidad.
TEMA 02: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD EN UN LABORATORIO DE ENSAYO (CRITERIOS
GENERALES)
Ÿ Implementación de un programa de aseguramiento de calidad en
un laboratorio de ensayo físico-químico:
Ÿ Personal
Ÿ Instalaciones y Condiciones ambientales
Ÿ Equipos
Ÿ Materiales (materiales de vidrio y material volumétrico), reactivos, y
soluciones
Ÿ Materiales y patrones de referencia
Ÿ Tratamiento de muestras
Ÿ Herramientas estadísticas y Tratamiento de datos
Ÿ Principales Actividades de Control de Calidad interno y externo y
Seguimiento de las Actividades en el laboratorio de físico-química
TEMA 03: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD EN UN LABORATORIO DE ENSAYO MICROBIOLÓGICO
Ÿ Personal
Ÿ Instalaciones y Condiciones ambientales
Ÿ Equipos (Autoclaves, incubadoras, estufas y otros equipos)
Ÿ Medios de cultivo, reactivos y agua para reactivo
Ÿ Materiales de referencia ( cepas de referencia) y patrones de
referencia
Ÿ Tratamiento de muestras
Ÿ Herramientas estadísticas y Tratamiento de datos
Ÿ Principales Actividades de Control de Calidad relacionadas a los
diferentes tipos de métodos de ensayo: Actividades de Primer,
segundo y tercer nivel y Seguimiento de las Actividades.
Ÿ Comparaciones Interlaboratorios
TEMA 01: NORMATIVIDAD Y SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Normatividad
Parámetros de diseño
Sistemas de abastecimiento de agua
Tipo de fuentes
TEMA 02: UNIDADES DEL SISTEMA DE POTABILIZACION – RURAL Y
URBANA.
Captación y pretratamiento
Parámetros de diseño
Sistemas de abastecimiento de agua
Tipo de fuentes
Desinfección
Bandeja de aireacion
Filtro lento
Prefiltro de grava
Sedimentador
Mezcla rapida
Floculadores
Decantadores
Filtros
TEMA 01: GENERALIDADES.
Alcance.
Condiciones Generales para el diseño de
Instalaciones en Sanitarias para edificaciones.
Documentos de trabajo.
Servicios Sanitarios.

TEMA 02: AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE
Instalaciones.
Dotaciones.
Red de Distribución.
Almacenamiento y regulación.

TEMA 03: AGUA CONTRA INCENDIO Y AGUA PARA RIEGO
Disposiciones Generales.
Sistema de drenaje.
Sistemas de rociadores automáticos.
Sistemas de tuberías y dispositivos para ser usados por los
ocupantes del edificio.
Sistema de tubería y dispositivos para ser usados por el cuerpo de
bomberos.

TEMA 04: DESAGÜE Y VENTILACIÓN.
Disposiciones generales.
Red de recolección.
Almacenamiento de aguas residuales.
Elevación.
Ventilación
TEMA 01: GENERALIDADES SOBRE LAS ESTACIONES DE BOMBEO
Introducción en los conceptos básicos relacionados con las estaciones de bombeo. Te
mostraremos los tipos de estaciones de bombeo existentes y los parámetros fundamentales de
diseño.
TEMA 02: CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE BOMBEO
Partes constitutivas de cada tipo de bomba, la clasificación comercial, las curvas características, la
variación de la velocidad de rotación de la bomba y el recorte de rodete.
TEMA 03: SELECCIÓN Y ADAPTACIÓN DE BOMBAS
Selección y adaptación de bombas. Te mostraremos a calcular el punto de funcionamiento de la
bomba, cómo seleccionar una bomba en un catálogo comercial, las asociaciones de bomba
disponibles y cómo regular el punto de funcionamiento de bombeo.
TEMA 04: FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS
Funcionamiento de bombas. En este tema te explicaremos en qué consiste la cavitación de las
bombas, sus consecuencias y las acciones necesarias para evitar que se produzca. Además te
explicaremos en qué consiste el cebado de las bombas y las maniobras programadas de arranque
y paro de bombas.
TEMA 05: DISEÑO DEL DEPÓSITO DE ASPIRACIÓN
Te mostraremos las consecuencias de un diseño inadecuado de un depósito de aspiración, las
recomendaciones de diseño y las dimensiones recomendadas en cuanto a diseño. También te
enseñaremos a calcular el volumen de regulación y realizaremos un ejemplo práctico para poner
en práctica los conocimientos aprendidos.
TEMA 06: EQUIPAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO
Equipamiento de las estaciones de bombeo. En esta unidad te explicaremos el funcionamiento de
la instrumentación que suela acompañar a una estación de bombeo como los medidores de
presión, los medidores de caudal, válvulas y los calderines o depósitos a presión.
TEMA 01:
Explicación del Syllabus y Trabajo Escalonado.
Partes constitutivas de un sistema de abastecimiento de agua.
Periodo de diseño y factores que afecta, Población actual y futura.
TEMA 02: MÉTODOS DE CÁLCULO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN
FUTURA.
Objetivo y alcance.
Organización y funciones de la Fase de
Programación de Inversiones.
Fase de Programación de Inversiones.
Proceso de Programación de Inversiones.
Anexos.
Formatos.
TEMA 03: PUNTOS DE CAPTACIÓN.
Clasificación de las tomas.
Condiciones generales que debe reunir un punto de captación.
Diseño de estructuras de captación y de pozos tubulares
TEMA 04: AGUAS SUPERFICIALES Y AGUAS SUBTERRÁNEAS.
Ríos, canales, lagos y lagunas.
TEMA 01: MICROSOFT WORD
SESIÓN 01
Ÿ Insertar Imágenes, gráficos y gráficos estadísticos
Ÿ Insertar combinar correspondencia.
Ÿ Insertar notas al pie de página.
Ÿ Modificar el espaciado entre caracteres.
Ÿ Aplicar un degradado a los caracteres, contorno a los caracteres, sombra a los caracteres,
efecto de reflexión a los caracteres, efecto de iluminado a los caracteres.
Ÿ Modificar el interlineado y el espacio entre párrafos.
Ÿ Trazar bordes alrededor de los párrafos.
Ÿ Utilizar los marcadores de tabulación
Ÿ Insertar la fecha del sistema, salto de página, salto de línea e insertar un salto de sección.
Ÿ Comentarios
Ÿ Vínculos
Ÿ Ecuaciones matemáticas
Ÿ Crear un documento PDF o XPS.
Ÿ Prácticas 1.
TEMA 02: MICROSOFT EXCEL
SESIÓN 02
Ÿ Uso de nombres de Rango.
Ÿ Lista Personalizadas.
Ÿ Uso de Funciones de Búsquedas.
Ÿ Uso de Funciones de Texto.
Ÿ Uso de Funciones avanzadas.
Ÿ Validación de datos.
Ÿ Uso de Funciones de Base de datos.
SESIÓN 03
Ÿ Obtener y transformar datos.
Ÿ Consolidar
Ÿ Esquemas.
Ÿ Filtros de Datos y Filtros avanzados.
Ÿ Subtotales.
Ÿ Insertar Tablas dinámicas y Gráficos dinámicos.
Ÿ Segmentadores de datos y de fechas.
Ÿ Creación de Cuadros de mando / DashBoards.
TEMA 03: MICROSOFT POWER POINT
SESIÓN 04
Ÿ Objetos SmartArt y WordArt.
Ÿ Relleno, contorno y efectos.
Ÿ Añadir tablas.
Ÿ Estilos y formato.
Ÿ Buscar y reemplazar texto.
Ÿ Corregir mientras escribes.
Ÿ Insertar gráficos estadísticos.
Ÿ Crear la estructura y Tipos de organigramas.
Ÿ Transición de diapositivas.
Ÿ Animación del texto. Trayectorias de desplazamiento. Animación de objetos.
Ÿ Prácticas 4
TEMA 01 : GENERALIDADES
Fundamentos de Hidráulica Fluvial aplicables al diseño de defensas ribereñas y
encauzamiento

TEMA 02 : DISEÑO DE DEFENSAS RIBEREÑAS
Relevancia de la erosión de riberas.
Mecanismos de control de la erosión de riberas.

TEMA 03 : DISEÑO DE GAVIONES
Diseño y construcción de gaviones.
TEMA 01: INTRODUCCIÓN.
Ÿ Explicación del Syllabus y Trabajo Escalonado.
Ÿ Partes constitutivas de un sistema de abastecimiento de agua.
Ÿ Periodo de diseño y factores que afecta, Población actual y futura.
TEMA 02: MÉTODOS DE CÁLCULO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN
FUTURA.
Ÿ Objetivo y alcance.
Ÿ Organización y funciones de la Fase de
Ÿ Programación de Inversiones.
Ÿ Fase de Programación de Inversiones.
Ÿ Proceso de Programación de Inversiones.
Ÿ Disposiciones complementarias y transitoriasy finales.
Ÿ Anexos.
Ÿ Formatos.
TEMA 03: PUNTOS DE CAPTACIÓN.
Ÿ Clasificación de las tomas.
Ÿ Condiciones generales que debe reunir un punto de captación.
Ÿ Diseño de estructuras de captación y de pozos tubulares
TEMA 04: AGUAS SUPERFICIALES Y AGUAS SUBTERRÁNEAS.
Ÿ Ríos, canales, lagos y lagunas.
Ÿ Manantiales de afloración horizontal, vertical, galerías filtrantes
TEMA 01: INTRODUCCIÓN DEL REGLAMENTO DE SST EN SECTOR CONSTRUCCIÓN Y NTE SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN.
Ámbito de Aplicación del Reglamento de SST en sector construcción.
NTE. G050 – Seguridad durante la Construcción.
Plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra.

TEMA 02: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y controles.
Comité, Subcomité y/o supervisor de Seguridad y salud e el trabajo de obra.
Comité técnico de coordinación en seguridad y salud en el trabajo.
Preparación y respuesta a emergencias

TEMA 03: EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Vigilancia De La Salud De Los/Las Trabajadores/As Del Sector Construcción.
Inducción, Capacitación, Entrenamiento Y Sensibilización.
Pautas Generales Para La Investigación De Accidentes De Trabajo.
TEMA 01: MARCO LEGAL DE UN SGSST
Etapas para la implementación.
Beneficios de su implementación.
Modelo Insumo-Transformación-Producto, Visión, Misión de la empresa en materia de seguridad.
Diagnóstico de Línea Base para la empresa en materiade SST.
Elaboración de la Matriz FODA.
Política y Objetivos en materia de SST.
Check List.
Árbol de Causa-Efecto.
TEMA 01: POLÍTICA Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO DE ACUERDO A LEY 29783
Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).
Conformación del comité de seguridad y salud en el trabajo (documentos).
Reglamento interno de SST
Documentos y registros de SG-SST
Plan y Programa anual SST
Plan anual de capacitación
TEMA 02: PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
Elaboración de la línea de base. Objetivos y metas
Plan y programa anual. Identificación de los peligros. Riegos laborales (locativo,
mecánico, físico, químico, ergonómico, biológico, psicosocial).
Elaboración de mapa de riesgos: Plan de emergencia y evacuación
Incidentes y accidentes laborales (prevención e investigación).
Taller práctico: taller práctico de conformación del comité o supervisor de SST
TEMA 01: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES.
Introducción. Términos y de?niciones. Marco Legal. Los
accidentes de trabajo.
Preparaciones previas a la investigación. Recopilar
información, análisis de la información
Métodos de investigación de accidentes. Método de
causalidad de pérdidas de F. Bird. Método del árbol de causas.
Método de Espina de Ishikawa. Método
Bow Tie.
TEMA 02: INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Protocolo de Investigación de enfermedades ocupacionales
La investigación de campo de casos de enfermedades
profesionales
Los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) en el ámbito
laboral
Casos prácticos de enfermedades profesionales
TEMA 01: INTRODUCCIÓN
▪ La importancia de conocer los criterios de evaluación/auditoría- Requisitos
de la Norma NTP-ISO /IEC 17020: 2009- Criterios de Acreditación del SNA.
TEMA 02: PLANIFICACIÓN
▪ Elaboración del Programa de Evaluación/Auditoría.
▪ Estrategias para la elaboración de un Programa de Evaluación/auditoría.
▪ Alcance de las evaluaciones/auditorías.
▪ Seguimiento del programa de Evaluación/Auditoría.
TEMA 03: PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN
▪ Elaboración de los planes de evaluación/auditoría.
▪ Selección y Calificación del Equipo Evaluador/auditor.
▪ Competencias del Evaluador/auditor.
▪ Competencias del Experto Técnico.
▪ Programa de capacitación y formación.
▪ Sistema de evaluación, reevaluación y calificación de evaluadores/auditores.
TEMA 04: EJECUCIÓN
▪ Evaluación/Auditoría de la documentación.
▪ Preparación de las listas de verificación.
▪ Hallazgos de la Evaluación/Auditoría documentaria.
▪ Decisiones y Acciones a tomar sobre los hallazgos.
▪ Técnicas para la ejecución de las evaluaciones de campo.
▪ Principios básicos de una evaluación/auditoría.
▪ La dirección del proceso de evaluación/auditoría.
▪ Aspectos que deben ser evaluados/auditados.
TEMA 01: LEGISLACIÓN SANITARIA PERUANA:
✓­ Introducción al ordenamiento jurídico en el Perú. Normas sanitarias.
✓­ Interpretación de la Ley de Inocuidad Alimentaria D.L. N°1062 y su reglamento.
Sistema de inocuidad alimentario. Autoridades competentes.
✓­ Revisión de normas de la DIGESA: Administrativas. Técnicas. Penales.
✓­ Revisión de normas SENASA.

TEMA 02: LEGISLACIÓN SANITARIA INTERNACIONAL:
✓­ Codex Alimentarius, Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) y Asamblea
Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC). Definición, estructura e importancia
del Codex Alimentario, OIE e IPPC.
✓­ Regulación sanitaria en la Comunidad Económica Europea. Autoridad sanitaria,
competencias y conformación. Reglamentos sanitarios: 852 y 853/2004.
✓­ Control de la importación de productos alimenticios en la Unión Europea.
✓­ Mecanismos de control en frontera. Requisitos de importación de productos y animales
en la UE. Rol del punto de contacto de la Comisión Europea para el Sistema de
Alerta Rápido para Alimentos y Piensos, RASFF y trazabilidad.
✓­ Código de Regulación Federal (CFR) y Sistema de Inocuidad Alimentario en los EEUU.
Autoridad sanitaria, competencias y conformación del sistema de inocuidad
alimentario. 21 CFR. Definición, estructura e importancia.
Requisitos Sanitarios para la exportación e importación en los EEUU.
Procedimientos para la importación de alimentos a los EEUU.
  Requisitos para la exportación de alimentos al mercado norteamericano.
TEMA 01: GENERALIDADES.
Conceptos de rotulado y trazabilidad
Importancia del rotulado y la trazabilidad en alimentos envasados
Importancia del rotulado de alimentos envasados para las autoridades sanitarias
Importancia del rotulado de alimentos envasados para los consumidores

TEMA 02: NORMATIVA NACIONAL OBLIGATORIA
Normativa aplicable a la trazabilidad y rotulado de alimentos

TEMA 03: TRAZABILIDAD.
Trazabilidad de alimentos envasados
Importancia y aplicación de la trazabilidad de alimentos respecto a la conformidad de productos, manejo de productos no conformes y retiro de productos del mercado
Taller

TEMA 04: ROTULADO.
Requisitos obligatorios para el rotulado de alimentos a nivel nacional
Aplicación en el rotulado de alimentos del d.s. Nº 012-2018-sa: manual de advertencias publicitarias en el marco de lo establecido en la ley nº 30021

TEMA 05: REGISTRO DE MARCA
Generalidades
Tipos de marca
Requisitos de registro

TEMA 06: REGISTRO SANITARIO
Conceptos generales
Normativa aplicable
Importancia del registro sanitaro en alimentos envasados industrializados
Codificacion, identificación e interpretación del registro sanitario de alimentos otorgados por digesa y sanipes
Requisitos y conceptos importantes para la obtención de registro sanitario de alimentos industrializados Taller
Los aspectos esenciales para implementar una gestión basada en Procesos.
Elaboración de las Políticas generales de la Empresa.
Diseño de la estructura de Procesos de la Empresa - Mapa de Procesos niveles: 0, 1 y 2.
Identificación metodológica de los aspectos clave de cada Proceso, entradas, salidas, limites, controles, riesgos, clientes, proveedores.
Identificación de Indicadores de Eficacia, Eficiencia, Productividad de los
Procesos.
Elaboración de Procedimientos e Instructivos.
Diseño de flujogramas de procesos bajo la notación Business Process Model & Notation (BPMN)
Benchmarking sobre las mejores prácticas para una Gestión por Procesos
TEMA 1: DIVISIÓN Y PARTICIÓN
• Conceptos
• Metodologías de División y Partición
• Régimen de copropiedad
• Porcentaje de derechos y acciones
• Casos de Herencias
• Etapa de saneamiento
• División
• Partición
• Compensación económica
• Procedimiento de la División y Partición
TEMA 01: MICROSOFT WORD
• El entorno de Microsoft Word.
• Editar y desplazarse por los documentos.
• Formato de párrafos, caracteres y documentos.
• Uso de Sangrías
• Revisión ortográfica.
• Uso de viñetas, numeración y listas multiniveles.
• Uso de Letra Capital.
• Insertar formas, símbolos y diagramas SmartArt.
• Insertar marca de agua, color de página y bordes de página.
• Insertar Encabezado de Página y pie de página.
• Edición de márgenes e Impresión de documentos.
• Prácticas 1.
TEMA 02: MICROSOFT EXCEL
• Fundamentos y entorno de trabajo de Ms Excel 2024
• Edición de Contenido.
• Formatos de celdas y números
• Estilo de Porcentual
• Formatos condicionales.
• Referencias absolutas y relativas.
• Insertar Funciones matemáticas y estadísticas.
• Auditoría de fórmulas.
• Edición de márgenes e Impresión de documentos.
• Prácticas 2.
• Uso de Funciones de Fecha y Hora.
• Uso de Funciones Lógicas y funciones Y – O.
• Uso de Funciones de Búsquedas.
• Uso de Funciones de Texto.
• Uso de Funciones avanzadas.
• Gráficos en Excel 2024.
• Prácticas 3.
TEMA 03: MICROSOFT POWER POINT
Fundamentos y entorno de trabajo de Ms Power Point 2024
Modificar una combinación de colores personalizada.
Configurar un patrón de diapositivas.
Dar formato a viñetas, numeración y listas personalizadas.
Agregar encabezados y pies de página a las diapositivas
.Autocorrección.
Revisión ortográfica.
Prácticas 4.
TEMA 01: EXCAVACIONES SUPERFICIALES
Ÿ Excavaciones superficiales horizontales en suelo
Ÿ Excavaciones superficiales horizontales en roca
Ÿ Excavaciones en laderas en suelo
Ÿ Excavaciones en laderas en roca
-Empleando maquinaria
-Mediante perforación, explosivos y maquinaria.
TEMA 02: GEOTECNIA DE PRESAS
Ÿ Introducción
Ÿ Presas en el Perú
Ÿ Tipos de presa y estructuras auxiliares.
Ÿ Metodología de los estudios geológicos y geotécnicos
Ÿ Reconocimientos geológicos e investigaciones in situ
Ÿ Criterios geológico-geotécnicos de selección de presas.
Ÿ Materiales geológicos para la construcción de presas.
Ÿ Estanqueidad de embalses.
Ÿ Permeabilidad de cerradas.
Ÿ Estabilidad de laderas en embalses.
Ÿ Condiciones geológico-geotécnicas de cimentación de presas.
Ÿ Neotectónica y sismicidad natural e inducida.
Ÿ Revisión de fallas en presas
TEMA 01: CONCEPTOS GENERALES (Normalización, norma, ley, Inocuidad Alimentaria, legislación alimentaria)
TEMA 02: MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL SOBRE INOCUIDAD
ALIMENTARIA
Qué es el codex alimentaris.
Reseña.
Objetivos y alcances.
Codex en el Perú
Otros organismos internacionales
TEMA 03: AUTORIDADES COMPETENTES NACIONALES
INACAL
COMPIAL
DIGESA
SENASA
SANIPES
TEMA 04: LEGISLACIÓN NACIONAL
Normatividad Técnica Nacional
Ley 1062. Ley de inocuidad de alimentos y su reglamento (DS N®
034-2008)
Revisión de documentos legales relacionados con la inocuidad
alimentaria: Norma Sanitaria para la aplicación del sistema
HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas.
Normativa De Digesa
Otras Normativas
TEMA 05: COMPETENCIA DE LOS AUDITORES Y EXPERTOS TÉCNICOS
Codex alimentarius
Regulación sanitaria Comunidad europea
Regulación sanitaria en Estados Unidos
TEMA 06: TALLERES
TEMA 01: ISO 3534-2. VOCABULARIO DE MUESTREO PARA ACEPTACIÓN DE LOTES.

TEMA 02: 2NTP-ISO 2859-10. PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA
INSPECCION POR ATRIBUTOS.
✓ Introducción a la serie de normas de la ISO 2859 para el muestreo para
inspección por atributos.

TEMA 03: NTP-ISO 2859-1. PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA INSPECCIÓN
POR ATRIBUTOS
✓Esquemas de muestreo clasificados por límite de calidad aceptable (LCA)
para inspección lote por lote.

TEMA 04: NTP-ISO 2859-2. PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA INSPECCION POR ATRIBUTOS.
✓Planes de muestreo clasificados por calidad límite (CL) para la inspección
de lotes aislados. 1a. ed.
TEMA 05: NTP-ISO 2859-3. PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA INSPECCION POR ATRIBUTOS
✓Procedimiento de muestreo por salteo de lotes.

TEMA 06: NTP-ISO 3951-1. PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO PARA INSPECCIÓN POR VARIABLES
✓Especificación para planes de muestreo simple clasificados por el límite de
calidad aceptable (LCA) para inspección lote a lote para una característica de
calidad única y un solo LCA.

TEMA 07: NTP 700.002. LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DEL PESCADO Y PRODUCTOS PESQUEROS PARA INSPECCION.
TEMA 09: COMANDOS PARA CREACIÓN Y MANEJO DE COTAS / DIMENSIONAMIENTO
Conceptos generales, Partes de una cota. Caja de diálogo Dimension Style,
Creación y Configuración de Estilos de cota.
Configuración de Estilos de Cota Anotativos, Edición de estilos, Dimensión Space, Dimension Break.
Inserción de archivos PDF
Inserción de archivos JPG
Practica Calificada 9
TEMA 10: EDICIÓN DE SÓLIDOS - INTRODUCCIÓN A 3D
Dibujos Isométricos 2D.
Espacio de trabajo 3D.
Visualización tridimensional.
Estilos visuales de objetos 3d.
View Cube.
Solidos básicos y solidos complejos.
Unión y substración de sólidos.
Comando SolidEdit.
Generación de solidos a partir de cuerpos en 2D dimensiones.
Practica Calificada 10.
TEMA 11: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS EN 3D.
Visualización fotorrealista: Render.
Iluminación: sombras, iluminación solar, iluminación artificial.
Materiales: texturas, mapeados, acabados.
Fondo
Impresión avanzada 3D. Presentación fotorrealística final del proyecto Ee3d.
Configuración de láminas. Entrega en formatos digitales.
Practica Calificada 11.
TEMA 12: SISTEMA DE IMPRESIÓN EN AUTOCAD – DWF.
Conceptos Generales, Configuración Page Setup, Configuración de Equipos.
Configuración de un layout (page setup)
Creación y configuración de ventanas de impresión - ViewPorts .
Configuración de la impresora
Configuración de la escala de impresión
Evaluación Final.
Falla Mecánica del Equipo, Operación de Equipo por
Personal.
Accidentes Causados, Causas de las Caídas de los Equipos
de un Nivel a Otro.
La Cabina, Accidentes para Analizar, Operación y
Mantenimiento de Equipos.
Equipo de Protección Personal, Zapatos de Seguridad,
Guantes.
Chalecos, Tapones para Oídos.
Equipo Respiradero, Casco, Zapatos.
Área de Refugio Obligatorio, Nivel de Ferrocarril.
Zona Industrial, Volquetes Mineros.
Vehículos Livianos, Faros Auxiliares, Cinta Reflectiva, Sistema
de Frenos.
Presión del Sistema Hidráulico, Sistema Eléctrico.
Sistema de Supresión de Incendios, Sistema de
Comunicación.
Equipos Livianos, Técnicas del Manejo Defensivo.
Ciegos de los Volquetes, Perímetro de Rotación del
Cucharon de la Pala.
Los Operadores de Volquete, Cables de Fuerza de las Palas.
Perforadoras, Vehículos, Equipos Pesados.
Palas y Perforadoras, Bloqueo y Etiquetado con Tarjeta y
Candado de Seguridad.
Ajustes o Limpieza de Maquinaria.
El Refrigerante del Motor, Quemaduras.
Motor Parado, Tomar Conciencia, EPP
Seguridad en el Mantenimiento y Operación de
Maquinaria Pesada.
Ÿ Disposiciones de Seguridad, Mantenimiento.
Ÿ Control en las Operaciones de Maquinaria
Pesada.
Ÿ Partes de su EPP, Causas de los Accidentes más
Frecuentes.
Ÿ ¿Qué es una Condición SubEstándar?,
Desviación de un Estándar.
Ÿ Botadero Bajas, Falta de Señalización.
Ÿ Falta de Tráfico, ¿Qué es un Acto SubEstándar?.
Ÿ Ejecución de un Procedimiento Aceptado,
Cucharon de la Pala
Ÿ Motoniveladora, Analicemos Esta Imagen, Que
es un Incidente?.
Ÿ Lesión Corporal, Consecuencias del Trabajo.
Ÿ Causas Básicas, Los Factores Personales.
Ÿ La Incapacidad Física, Falta de Motivación.
Ÿ Operación de la Maquinaria, Los Factores de
Trabajo.
Ÿ Mantenimiento Inadecuado, Adquisiciones
Defectuosas.
Ÿ Causas Inmediatas, Actos SubEstándar.
Ÿ Condiciones SubEstándar, Equipo, Materiales.
Ÿ Estructuras, Consecuencias de los Accidentes.
Ÿ Daño Físico, Baja de Moral.
Ÿ Disminución de Posibilidad de Progreso, Perdida
de su Fuente de Trabajo.
Ÿ Disminución de los Ingresos, Trabajadores
Capacitados.
Ÿ Pérdidas de Tiempo, Adiestramiento.
Ÿ Pérdida de Prestigio, Disminución de la
Profundidad.
Ÿ Daños al Patrimonio, Gastos Legales.
Ÿ Consecuencias de los Accidentes Químicos.
Ÿ Fatiga, Influencia de Alcohol, Maquinaria
Mecánica y Eléctrica.
Ÿ Seguridad, Operadores de Maquinaria Pesada.
Ÿ
Ÿ Riesgos Operacionales, Causas de las
Volcaduras.
Ÿ Proceso de Descarga, Causas de los Choques.
Ÿ Exceso de Velocidad, Causas de los Atropellos.
Ÿ Exceso de Velocidad, Peatón en Lugar no
Autorizado.
Ÿ Trabajador sin Chaleco Reflectante, Iluminación
Deficiente.
Ÿ Descoordinación entre el Personal, Factores
Climáticos Adversos.
Ÿ Falla en Alarma de Retroceso, Conductor.
Ÿ Falla Mecánica del Equipo, Operación de Equipo
por Personal.
Ÿ Accidentes Causados, Causas de las Caídas de
los Equipos de un Nivel a Otro.
Ÿ La Cabina, Accidentes para Analizar, Operación y
Mantenimiento de Equipos.
Ÿ Equipo de Protección Personal, Zapatos de
Seguridad, Guantes.
Ÿ Chalecos, Tapones para Oídos.
Ÿ Equipo Respiradero, Casco, Zapatos.
Ÿ Área de Refugio Obligatorio, Nivel de
Ferrocarril.
Ÿ Zona Industrial, Volquetes Mineros.
Ÿ Vehículos Livianos, Faros Auxiliares,
Ÿ Cinta Reflectiva, Sistema de Frenos.
Ÿ Presión del Sistema Hidráulico, Sistema
Eléctrico.
Ÿ Sistema de Supresión de Incendios, Sistema de
Comunicación.
Ÿ Equipos Livianos, Técnicas del Manejo
Defensivo.
Ÿ Ciegos de los Volquetes, Perímetro de Rotación
del Cucharon de la Pala.
Ÿ Los Operadores de Volquete, Cables de Fuerza
de las Palas.
Ÿ Perforadoras, Vehículos, Equipos Pesados.
Ÿ Palas y Perforadoras, Bloqueo y Etiquetado con
Tarjeta y Candado de Seguridad.
Ÿ Ajustes o Limpieza de Maquinaria.
Ÿ El Refrigerante del Motor, Quemaduras.
Ÿ Motor Parado, Tomar Conciencia, EPP
TEMA 01 : MANTENIMIENTO
Ÿ Filosofía
Ÿ Tipos, Documentos y Programación
Ÿ Organización
Ÿ Taller 01
TEMA 02: INDICADORES DE MANTENIMIENTO
Ÿ Disponibilidad
Ÿ Confiabilidad
Ÿ Mantenimiento y Fiabilidad
Ÿ Taller 02
TEMA 03: LOGÍSTICA DEL MANTENIMIENTO
Ÿ Repuestos
Ÿ Presupuestos
Ÿ Personal
Ÿ Taller 03
TEMA 04: MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Ÿ Criterios para la toma de decisiones en los análisis por falla por: análisis
vibricional
Ÿ Criterios para la toma de decisiones en los análisis por falla por : termografia y
Analisis Tribologico
Ÿ Taller 04
TEMA 05: MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL
Ÿ Conceptos y Pilares
Ÿ Desarrollo de un tpm
Ÿ Determinación de la OEE
Ÿ Taller 05
TEMA 06: MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD
Ÿ Importacia y Preguntas claves
Ÿ Indicadores del RCM
Ÿ Elaboracion de un análisis de efecto , modo y falla
Ÿ Taller 06
TEMA 07: ANÁLISIS DE CRITICIDAD
Ÿ Teoría de criticidad y Matriz de criticidad
Ÿ Confiabilidad operacional
Ÿ Arbol Lógico de decisiones
Ÿ Taller 07
TEMA 08: ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
Ÿ Programación
Ÿ Planificación y ejecución
Ÿ Taller 08
TEMA 01: INTRODUCCIÓN A LA SST
Introducción.
Principales cambios respecto a OHSAS 18001.
Objeto y campo de aplicación. Referencias normativas.
Términos y definiciones.

TEMA 02: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO
Contexto de la organización. Comprender las necesidades y
expectativas de los trabajadores y las partes interesadas.
Determinación del alcance del SGSST. Sistema de Gestión de la SST.
Liderazgo y Compromiso. Política de la SST.
Roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Consulta y
participación de los trabajadores.

TEMA 03: PLANIFICACIÓN, SOPORTE Y OPERACIÓN
Acciones para abordar riesgos y oportunidades. IPER. Determinación de
los requisitos legales aplicables y otros.
Objetivos de SST y planificación para lograrlos.
Recursos, competencias, conciencia, información y comunicación,
información documentada.
Planificación y control operacional.
Eliminar peligros y reducción de riesgos para la SST.
Gestión del cambio.
Compras.
Preparación y respuesta ante emergencias.

TEMA 04: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y MEJORA
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño.
Auditoria interna.
Revisión Gerencial.
Mejora. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.
Mejora continua.
Anexo A.
Implementación del SGSST.
TEMA 01: FISCALIZACIÓN AMBIENTAL SEGÚN OEFA PARTE I
La OEFA y sus competencias.
El SNGA (Sistema Nacional de Gestión Ambiental).
El SINEFA (Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental).
Fiscalización Ambiental para el sector Minero desde el OEFA y el ámbito
privado.
Fiscalización Ambiental para el sector de Hidrocarburos desde el OEFA y el
ámbito privado.
Fiscalización Ambiental para el sector de Electricidad desde el OEFA y el
ámbito privado.

TEMA 02: FISCALIZACIÓN AMBIENTAL SEGÚN OEFA PARTE II.
Retos y temas emergentes para la fiscalización a cargo del OEFA.
La Fiscalización Ambiental de los Residuos Sólidos.
Hallazgos de menor trascendencia.
Infracciones ambientales.
Medidas correctivas de restauración y compensación ambiental.
Fiscalización de los instrumentos de gestión del medio ambiente que
regulan la terminación de actividades.
Delitos Ambientales.
El dialogo en la Fiscalización ambiental.
TEMA 01: : LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN EL PERÚ..
Sistema Nacional de evaluación de Impacto Ambiental -
SEIA.
Principales normas legales ambientales.
Los LMPs y ECAs .
Proyectos sometidos a EIA .
El Sistema de Gestión Ambiental Nacional.

TEMA 02: ESTUDIO DE LA LÍNEA BASE PARA EIA Y PAMA
Métodos para obtener información.
Descripción del entorno ambiental.
Taller: Elaboración de una línea base de EIA y PAMA.
Fuentes de información
TEMA 01: TASACIÓN DE EDIFICACIONES
Valor de la Edificación.
- Uso del cuadro de valores unitarios oficiales de Edificación.
- Uso del cuadro de valores Unitarios a costo directo de Obras complementarias e Instalaciones fijas.
- Depreciación por antigüedad y estado de conservación de la Edificación.
Casos Prácticos.
TEMA 02: TASACIÓN DE PREDIOS
Determinación del Valor Total de un Predio.
Tasación de unidades inmobiliarias sujetas al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común.
- Criterios para la Tasación de la Unidad Inmobiliaria.
TEMA 03: TASACIÓN DE TERRENOS
Determinación del Valor del Terreno.
Tipos de Tasaciones empleadas para valuar Terrenos
- Valuación comercial: Valor comercial Unitario por análisis de Mercado
- Valuación comercial de terrenos propiedad del Estado destinados a proyectos inmobiliarios con fines de vivienda social.
Casos Prácticos
TEMA 04: VALUACIÓN DE TERRENOS Y PREDIOS URBANOS
Fijación del valor de los Componentes del Predio Urbano.
valuación en Edificación: Cuadro de valores unitarios oficiales de Edificación.
valuación en Terrenos Rústicos ubicadas en zonas de expansión urbana e islas rusticas: Cuadro de valores
arancelarios de Terrenos Rústicos.
Secciones y Componentes del Informe Técnico.
Métodos de tasación aplicados para valuar Predios urbanos: Reglamentaria y Comercial.
Calculo del valor de una Tasación Comercial de Predios Urbanos
- Uso del Valor comercial Unitario por análisis de Mercado.
- Uso del cuadro de valores unitarios oficiales de Edificación.
- Secciones y Componentes del Informe Técnico.
- Modelo de Informe técnico.

TEMA 01: OBJETIVO
TEMA 02: INTRODUCCION A LAS NORMAS NACIONALES DE VALUACIÓN
Ÿ Reglamento General de Tasaciones del Perú RM Nº 370- 85-VC-930
Ÿ Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú RM Nº 469-99-TC/15.04
Ÿ Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú RM Nº 126-2007-VIVIENDA y Nº266-2012.
Ÿ R.M.Nº172-2016-VIVIENDA
Ÿ R.M.Nº424-2017-VIVIENDA
Ÿ R.M.Nº124-2020-VIVIENDA
TEMA 03: DEFICION DE QUE ES UN PERITO
Ÿ Funciones generales y específicas.
Ÿ Campos de Actividad del Profesional.
TEMA 04: ALCANCES BÁSICOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE PERITAJE Y TASACIÓN DE
PREDIOS, bajo los alcances de la R.M Nº 172-2016-VIVIENDA Y LA R.M. N°124-2020-
VIVIENDA (ÚLTIMA MODIFICACIÓN).
Ÿ Campos de concepción de la Tasación
Ÿ Campos de concepción del Peritaje.
Ÿ Diferentes tipos de usos que se le da a la tasacion.
TEMA 05: TEORIA DEL VALOR
Ÿ Esquema del valor
Ÿ Conceptos sobre el valor
TEMA 06: PROCEDIMIENTO SECUENCIAL PARA FORMULAR UNA VALUACION GENERAL
(R.M.N°172-2016-VIVIENDA y su modificación por R.M.N°124-2020-VIVIENDA)
Ÿ Evaluación acerca de las modificaciones Normativas.
Ÿ Ámbitos de aplicación: Tipos de usos para las Tasaciones
TEMA 07: ENFOQUES DE VALUACIÓN
Ÿ Principales Enfoques de Valuación.
Ÿ Reglamentos: Reglamento General de Tasaciones, Reglamento Nacional de Tasaciones,
Norma Internacional (ISVC)
Ÿ Enfoque de Ingresos:
Ÿ - Estimación de proyecciones financieras.
Ÿ - Elaboración de flujos de efectivo.
Ÿ - Estimación de tasas de descuento.
Ÿ - Estimación de valor a perpetuidad.
Ÿ - Enfoque de Costo.
Ÿ - Enfoque de Mercado.
TEMA 08: ALCANCES DE LA METODOLOGÍA PARA ELABORAR UN INFORME TÉCNICO DE
TASACIÓN-ITT (bajo alcances de la R.M.Nº 172-2016-VIVIENDA y su última modificatoria)
Ÿ Alcace del Informe Tecnico de Tasacion.
Ÿ Fundamentos del Perito valuador en el Informe Tecnico.
Ÿ Evaluacion de Secciones de las que se compone el Informe Tecnico de Tasacion.
Ÿ Componentes internos del Informe Tecnico de Tasacion.
Ÿ Alcances de la Descripcion tecnica de un predio, formas de ocupacion y sistemas y
materiales empleados en su construccion, para el ITT.
Ÿ Modelo final de una Memoria desecritiva para Informe tecnico de Tasacion, previo a la
Valuacion (Valorizacion).
TEMA 1: INDEPENDIZACIÓN
Conceptos y definiciones
Rogatoria registral
Concepto de sub división
Concepto de División
Concepto de partición
Compatibilidad con la declaratoria de edificación
Determinación de las secciones por independizar
Determinación de los bienes comunes
Diseño
Concepción de diseño
Plano esquemático
Plano con fondo de arquitectura
Análisis estructural
Análisis arquitectónico
Cálculo de las áreas
Área de ocupación
Área techada
Área libre
Porcentaje de participación sobre los bienes comunes
TEMA 2: TALLER DE ELABORACIÓN DE INDEPENDIZACIÓN MODELO
EDIFICACIÓN DE 4 PISOS
Conversión de plano de declaratoria de fábrica en plano de independización
Esquema de independización de áreas exclusivas
Esquema de independización de áreas comunes
Cálculo de áreas de ocupación
Cálculo de áreas techadas
Cálculo de áreas techadas
Determinación de linderos, medidas perimétricas en base a secciones, tramos y medidas
Memoria descriptiva coincidente con plano de independización y declaración de fábrica.
TEMA 1: NOCIONES BÁSICAS DEL REGISTRO
• El derecho registral.
• Los sistemas registrales.
• Los principios registrales.
• El procedimiento registral.
• Aspectos fundamentales de la calificación registral.
• El registro de Predios.
• La partida registral.
• Actos inscribibles.

TEMA 2: TRANSFERENCIA DE PREDIOS.
• Nociones básicas de la transferencia de predios.
• Modos de adquirir la propiedad: tradición de inmuebles, accesión, prescripción
adquisitiva, sucesiones, ocupación.
• Transferencia de derechos y noción de contrato.
• Elementos del contrato de transferencia de propiedad.
• Bienes objeto de compraventa.
• Características.
• Modalidades de compraventa (bien litigioso, gravado, futuro, bienes sociales).
• Redacción de contratos de compraventa.
• Formalidades de la compraventa (Título, Escritura Pública, minuta, contrato
con firma legalizada, ¿Transferencia de posesión?, etc.).
• Caso práctico: Transferencias litigiosas.
• Redacción de contratos de compraventa.
• Definición
• Características.
• Elementos.
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN AL P6
Características y evolución del P6.
Ventajas del P6.
Comparación con otros software de gestión de
Proyectos: Ms Project y Primavera P6.

MÓDULO II: CONFIGURACIÓN INICIAL DEL P6
Descripción de vistas
Barra de herramientas
Enterprise Project Structure EPS.
Creación de proyecto nuevo.
Definición de la fecha de inicio del proyecto.
Configuración calendario laboral del proyecto.

MÓDULO III: DEFINICIÓN DEL WBS DEL PROYECTO
Work Breakdown Structure
Creación del WBS en P6
Asignación del WBS

MÓDULO IV: DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Creación de las actividades e hitos del proyecto.
Formulario de tareas.
Organización de tareas.
Escala temporal.
Activity Codes.

MÓDULO V: Establecimiento de la secuencia de las actividades
Definición de la precedencia y posposición de las actividades.
Método de la Ruta Crítica (CPM)
Holgura total y libre.
Diagrama de red del proyecto.

MÓDULO VI: Estimación de los Recursos de las Actividades
Creación de la base de datos de recursos del proyecto.
Asignación de recursos.

MÓDULO VII: Estimación de la duración de las actividades
Asignación de duraciones a las actividades.
Layouts.

MÓDULO VIII: Desarrollo del cronograma
Restricciones del proyecto.
Filtros.
Project Overview.
Creación de línea base del proyecto

MÓDULO IX: Desarrollo de la Línea Base
Asignación de Recursos y Costos.
Línea Base.

MÓDULO X: Control del cronograma
Definición de la fecha de corte del proyecto.
Actualización del avance de las actividades del proyecto.
Control del Proyecto Ejemplo.
TEMA 01
Ÿ Gestión Pública y los Sistemas Administrativos
Ÿ Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA)
Ÿ Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-MEF)
Ÿ Definición de Módulos que integran el SIGA-MEF y cuales se encuentran en el
ámbito del SNA
Ÿ Módulo Administrador
Ÿ Creación de Usuarios y accesos
Ÿ Cambio de Contraseñas
Ÿ Vigencia de Contraseñas
Ÿ Inicialización de procesos
Ÿ Módulo Configuración
Ÿ Importancia del Catálogo SIGA-MEF
Ÿ Agregar ítems en el Catálogo Institucional
Ÿ Procedimiento para solicitar la creación de ítems, así como su inclusión
en el Catálogo Institucional
Ÿ Carga de Datos desde SIAF
Ÿ Carga de Actividades Operativas
Ÿ Registro de Centros de Costo, enlace con metas y actividades operativas
Ÿ Registro de Proveedores
TEMA 02
Ÿ Módulo Logística (Pedidos y Adquisición)
Ÿ Base Legal y Comentarios
Ÿ Registro de Pedidos no programado y emisión de Reporte
Ÿ Autorización del Pedido de Compra
Ÿ Generación del Consolidado del Cuadro Multianual de Necesidades
(CCMN)
Ÿ Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestal
Ÿ Generación de Certificación mediante interfase SIGA-SIAF
Ÿ Generación de Orden de Compra emisión de Reporte
Ÿ Generación Compromiso Anual mediante interfase SIGA-SIAF
Ÿ Generación Compromiso Mensual mediante interfase SIGA-SIAF
Ÿ Módulo Logística (Almacenes)
Ÿ Base Legal y Comentarios
Ÿ Recepción en Almacén
Ÿ Entradas a Almacén, Conformidad y Generación de Activos
Ÿ Atención de Pedidos mediante PECOSA y Asignación de Activos
Ÿ Kardex del Almacén y Reportes
Ÿ Proceso de Cierre mensua
TEMA 01: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERO
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Publico (SIAF-SP)
Normatividad
Principales Módulos del SIAF-SP
Registro de operación de Gasto
Estado de envío en el SIAF RP
Cambios en el módulo administrativo
Aprobación de la certificación presupuestal
Clasificación de Fuentes de Financiamiento
Enlaces de clasificadores presupuestales con el plan contable
Reglas básicas del devengado y compromiso.
Documento por Fase – Ingresos
Uso de Software
Aplicación 3.1 Conceptos
Interfase
Bases de datos del SIGA – SIAF
Esquema funcional – interfase SIAF SIGA 1. Plan del gobierno
Gestión para resultados
Articulación, plan, política, y gestión pública
Articulación del PEI y POI
Calidad del Gasto Púbico
Orientación para la modernización del Estado
TEMA 02: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA
Sistema Integrado de Gestión Administrativa / Sistema Integrado de Administración Financiera
SIGA – MEF
Normas Legales.
Interfase SIGA-MEF
SIGA Logística
SIGA-MEF Programación
Uso del SIGA – Logística dentro del Software
Flujos de procedimientos logísticos
Relación con la normativa vigente
Gestión Logística (antes – después)
TEMA 03: MODULO PRESUPUESTAL
SIAF en web
Registro y modificación de notas de modificatorias
Ejecución de ingresos y gastos presupuestales
TEMA 04: MODULO ADMINISTRATIVO
Ejecución de gastos
Ejecución de ingresos
Aplicaciones en web (gestión de tesorería)
TEMA 05: MODULO ADMINISTRATIVO
Contabilidad gubernamental en el SIAF-SP
Modulo contable en web
Conciliación contable, presupuestales y financieros
TEMA 01: INTRODUCCIÓN AL MARCO LEGISLATIVO DE LAS LICENCIAS DE EDIFICACIONES Y
HABILITACIONES URBANAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL
1) MARCO LEGISLATIVO: Ley N° 29090 LEY DE REGULACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS
Y DE EDIFICACIONES Y SUS MODIFICACIONES
Antiguo Reglamento de Licencias de Habilitaciones Urbanas y Licencias de
Edificaciones aprobado por D.S.N°024-2008-VIVIENDA, D.S.Nº008-2013-VIVIENDA, y
D.S. N° 011-2017-VIVIENDA.
Nuevo Reglamento de Licencias de Habilitaciones Urbanas y Licencias de
Edificaciones aprobado por D.S.N° 029-2019-VIVIENDA.
Estructura del reglamento.
2) LEY N° 29090 BAJO EL NUEVO REGLAMENTO “D.S. N° 029-2019-VIVIENDA”
Procedimiento Administrativo
Tipos de procedimientos que se acogen para Edificaciones y H.U.

TEMA 02: CLASES, TIPOS Y MODALIDADES DE APROBACIÓN Y SUS RESPECTIVOS MODELOS
NORMATIVOS DE FORMULARIOS Y ALCANCES DE SU APLICACIÓN Y USO
1) LEY N° 29090 BAJO EL NUEVO REGLAMENTO “D.S. N° 029-2019-VIVIENDA”
Clases de Licencias para H.U y Edificaciones.
Tipos de Licencias (según tipo de intervención).
Modalidades de Aprobación.
Actores y Responsabilidades.
2) ALCANCES DE LOS NUEVOS FORMATOS Y FORMULARIOS, BAJO EL MARCO DE LEY N°
29090 y D.S. N° 029-2019-VIVIENDA
Formularios para Edificaciones:
a. Estructura de los Formularios y formatos.
b. Alcances para el llenado de Formularios y formatos.
TEMA 03: MODELOS NORMATIVOS DE FORMULARIOS Y ALCANCES DE SU APLICACIÓN Y USO
MEDIANTE EJEMPLOS
1) ALCANCES DE LOS NUEVOS FORMATOS Y FORMULARIOS, BAJO EL MARCO DE LEY N°
29090 y D.S. N° 029-2019-VIVIENDA
Formularios para Habilitaciones Urbanas:
a. Estructura de los Formularios y formatos.
b. Alcances para el llenado de Formularios y formatos.
2) MODELOS NORMATIVOS - PLANO DE UBICACIÓN.
a. Según tipo de Licencia de Edificacion.
3) CASUÍSTICAS DE APLICACIÓN DE FORMULARIOS.

TEMA 04: ALCANCES Y RECOMENDACIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
LICENCIA DE EDIFICACIÓN
1) ETAPAS PROCEDIMENTALES PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA
Etapa Previa.
Etapas posteriores.
Emisión de Resoluciones.
Levantamiento de Observaciones y Obtención de Licencia.
2) REQUISITOS BÁSICOS PARA EL ARMADO DEL EXPEDIENTE DE LICENCIA
Documentos Administrativos.
Documentos Técnicos.

TEMA 05: PROCEDIMIENTO PARA EL ARMADO DEL EXPEDIENTE SEGÚN MODALIDAD DE
APROBACIÓN
1) EJERCICIOS SEGÚN MODALIDADES DE APROBACIÓN NORMADAS POR LEY
Caso MODALIDAD “A”.
-Requisitos de verificación Técnica y Administrativa.
Caso MODALIDAD “B”.
-Requisitos de verificación Técnica y Administrativa.
-Evaluación e identificación de un problema de un Caso práctico”.
-Casuística: Proyecto de Ampliación “Modalidad B” – Distrito SURCO (Cambio de
Unifamiliar a Multifamiliar), con previo Anteproyecto ingresado.
Caso MODALIDAD “C”.
-Requisitos de verificación Técnica y Administrativa.
Caso MODALIDAD “D”.
-Requisitos de verificación Técnica y Administrativa.
2) CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN.
TEMA 01: ROL DE LAS ITSE EN EL MARCO NORMATIVO DE LA GRD, SUS CLASES Y MODALIDADES SEGÚN TIPO DE INTERVENCIÓN Y ANÁLISIS

INTRODUCCIÓN AL MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – SINAGERD (Ley N°29664 y su Reglamento)
Definición de la Gestión de Riesgo de Desastre.
Adecuaciones Normativas vigentes según Nuevo reglamento ITSE (D.S.Nº 002-
2018-PCM, antes D.S. N° 058-2014-PCM).
Adecuaciones Normativas vigentes a la Ley N°28976 “Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento” y Ley N° 29664 “Creación del SINAGERD”, por la Ley N°30230, D.L.N°1200, D.L.N°1271 y D.S.Nº 002-2018-PCM.
Renovación del certificado ITSE bajo el D.S.Nº 002-2018-PCM.

CLASES Y MODALIDADES DE LAS ITSE QUE REQUIEREN Y NO REQUIEREN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PREVIA.
Etapas procedimentales para la obtención del Certificado ITSE (Posterior y Previa).
Criterios de Clasificación del Objeto de Inspección según el Nivel de riesgo.
Criterios de Clasificación del Objeto de Inspección según los Tipos de Modalidades: Básica (ex post, ex ante), Multidisciplinaria, de Detalle y para evento y/o espectáculo previo.
ANEXOS FORMATOS (Análisis Comparativo).
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ITSE SEGÚN NIVEL DE RIESGO IDENTIFICADO (ingreso de solicitudes según requisitos del TUPA).


TEMA 02: MARCO NORMATIVO DE IMPLEMENTACIÓN EN MEJORA DE LOS ROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ITSE, Y LOS REQUISITOS PARA LOGRARLO

ANÁLISIS DEL O.I “Objeto de Inspección”
Modificaciones en los permisos de licencia de funcionamiento (Ley N°28976) y
en los certificados ITSE (Nuevo Reglamento aprobado por D.S. N° 002-2018-
PCM), mediante el Marco del D.L.Nº 1497 “Reducir el impacto en la economía
peruana por la emergencia sanitaria producida por el COVID-19”.
Medidas de implementación para mejora las condiciones básicas de
bioseguridad sanitarias y de aforos del Objeto de inspección, frente al D.S.
N°008-2020-SA “Declarar declara en Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional” y el
D.L.Nº 1497.

REQUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE TSE PREVIA Y POSTERIOR– O.I QUE REQUIEREN DE LIC. DE FUNC.
Formatos y Solicitudes de Verificación Administrativa.
Documentos Técnicos.
REQUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE TSE PREVIA Y POSTERIOR– O.I QUE NO REQUIEREN DE LIC. DE FUNC.
Formatos y Solicitudes de Verificación Administrativa.
Documentos Técnicos.
REQUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO ECSE
Formatos y Solicitudes de Verificación Administrativa.
Documentos Técnicos.
REQUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO VISE
Formatos y Solicitudes de Verificación Administrativa.
Documentos Técnicos.
Fases del Proceso de Contratación
Requisitos para la suscripción del contrato de obra.
Inicio del plazo de ejecución de obra.
Suspensión del plazo de ejecución.
Residente de Obra.
Clases de Adelantos.
Entrega del Adelanto Directo.
Adelanto para materiales e insumos.
Amortización de Adelantos.
Fideicomiso de Adelanto de Obra.
Contrato de Fidecomiso.
Inspector o Supervisor de Obras.
Funciones del Inspector o Supervisor.
Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalización de la obra.
Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado.
Cuaderno de Obra.
Anotación de ocurrencias.
Consultas sobre ocurrencias en la obra.
Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados.
Causales de ampliación de plazo.
Procedimiento de ampliación de plazo.
Efectos de la modificación del plazo contractual.
Cálculo del Gasto General Variable diario.
Pago de mayores costos directos y gastos generales variables.
Actualización del Programa de Ejecución de Obra.
Demoras injustificadas en la ejecución de la Obra.
Intervención Económica de la Obra.
Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%).
Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento (15%).
Resolución del Contrato de Obras.
Recepción de la Obra y plazos
TEMA 01: INTRODUCCIÓN
Introducción al curso
Objetivos y Metodología
TEMA 02: ISO 14001:2015
¿Que es ISO?
Familia de las Normas ISO 14000
¿Porqué Implementar un Sistema de Gestión Ambiental?
TEMA 03: ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14001:2015
El Anexo SL: La Estructura de Alto Nivel
Clausulas de la Norma ISO 14001:2015
El Circuito de la Mejora Continua
TEMA 04: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Comprensión de la Organización y de su Contexto
Comprensión de la Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
Sistema de Gestión Ambiental
TEMA 05: LIDERAZGO
Liderazgo y Compromiso
Política Ambiental
Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización
TEMA 06: PLANIFICACIÓN
Términos y Definiciones
Aspectos Ambientales
Requisitos Legales y Otros Requisitos
Planificación de Acciones
Beneficios de un Sistema de Gestión Ambiental
TEMA 07: APOYO
Recursos
Competencia
Toma de Conciencia
TEMA 08: OPERACIÓN
Planificación y Control Operacional
Preparación y Respuesta ante Emergencias.
TEMA 09: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
Auditoria Interna
Revisión por la Dirección
TEMA 10: MEJORA
No Conformidad y Acción Correctiva
TEMA 01: NORMA INTERNATIONAL FOOD STANDARD (IFS), VERSION 6.1
Responsabilidad de la Alta Dirección, Sistemas de Gestión de la Calidad.
Gestión de Recursos.
Procesos de Producción. Medición, Análisis y Mejora.
TEMA 02: SAFETY QUALITY FOOD (SQF). SEGURIDAD DE CALIDAD ALIMENTARIA
Código SQF 1000 para los productores primarios y los productores, y el
Código SQF 2000 para la fabricación, transformación y sectores de distribución.
TEMA 03: BRC (BRITISH RETAIL CONSORTIUM), v.7.0
Origen e historia de la Norma. Introducción a los cambios. Directorio BRC:
Compromiso de la Dirección. El plan HACCP.
Control. Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad Alimentaria (SGCIA) y
estándares del sitio. Control del producto. Control del proceso. Personal y Auditorías.
TEMA 04: NORMA BASC
Introducción. Contenido. Enfoque a Procesos. Basados en el Riesgo. Interpretación
de elementos de la Norma BASC (v.04-2012). Interpretación de Estándares BASC (v.04-2012).
TEMA 05: GMP+B2
Interpretación de la Norma GMP+ B2 Alcance: Esta norma contiene las condiciones
y requisitos para la seguridad de los piensos: Producción / procesamiento de las
materias primas; Comercio de piensos. Almacenamiento y / o transbordo de los
alimentos. La norma no está destinada a la producción de aditivos para piensos
TEMA 06: GMP+B3
Interpretación de la Norma GMP+ B3. Alcance: El solicitante define y registra el
alcance del sistema, incluye los ingredientes y actividades relacionadas con los
ingredientes, en que el solicitante es responsable. Inicio y fin de su responsabilidad.
Comercio, almacenamiento, transporte y proceso. Descripción el tipo y número de
transportes y compartimientos de carga, métodos de limpieza usados. Los locales
involucrados en los procesos.
TEMA 07: NORMA IFFO. NORMA PARA ACEITES DE PESCADO
Alcance: Fin y propósito.
Descripción: Productos que se van a cubrir.
Composición esencial y factores de calidad: Rango de composición de ácidos.
grasos para los llamados Aceites de Pescado y límites para los parámetros de calidad,
tales como el índice del peróxido y ácidos libres de grasas.
Aditivos Alimentarios: Como la inclusión de tocoferoles y extractos de romero como
aditivos en aceites de pescado.
Contaminantes: Niveles máximos para, por ejemplo, arsénico y plomo.
Higiene: General y Microbiológica.
Etiquetado: Requisitos e información necesaria en las etiquetas, por ejemplo,
posible etiquetado para salmón cultivado.
Métodos de Análisis y Muestreo: Métodos prescritos de análisis para los parámetros
de calidad y contaminantes.
Fundamentos del Concreto Pre esforzado.
La Estática en el caso de Carga de Pre esfuerzo.
Esfuerzos en Vigas y perdidas de fuerzas en el pre esfuerzo.
Diseño de un puente de sección cajón, para una Pasarela.
Diseño de un puente de una luz con vigas pos tensadas AASHTO.
Calculo de Vigas Pre esforzadas continuas, Indeterminadas.
Momento Secundario debido al Pre esfuerzo.
Procedimiento general para el cálculo de vigas continúas a partir de Momentos
Hiperestáticos.
Evaluación de Demanda / Capacidad.
TEMA 01: INTRODUCCIÓN
Criterios de diseño sismico en estructuras complementarias
Marco normativo para escuelas segura y contratos NEC
Criterios de estructuración
Anterproyecto de Estructuras
TEMA 02: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE POLIDEPORTIVOS CON
CELOSIA
Generalidades del software SAP 2000
Modelamiento numérico de polideportivos
Cargas y combinaciones de cargas
Análisis modal y periodos de la estructura
Diseño estructural de estructura metálicas
TEMA 03: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE POLIDEPORTIVOS CON
PORTICOS
Estructuración y predimensionamiento
Modelamiento numérico de polideportivos con porticos
Cargas y combinacionales de cargas
Análisis modal y periodos de la estructura
Diseño estructural de estructuras metálicas
TEMA 04: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE TECHOS Y ESTRUCTURAS DE
MALLA RASHELL
Estructuración y predimensionamiento
Modelamiento numérico de techos y estructuras
Cargas y combinacionales de cargas
Análisis modal y periodos de la estructura
Diseño de elementos de estructura metálicas
TEMA 05: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAL DE CONEXIONES
Generalidades del software IDEA STATICA
Modelamiento numérico de conexiones
Modelamiento numérico de placa base
Cargas y combinaciones de cargas
Análisis y diseño de conexiones
TEMA 01: CONFLICTOS SOCIALES
Ÿ Conflicto Social.
Ÿ Fuentes de Conflicto.
Ÿ Dinámica del conflicto
Ÿ Elementos del conflicto.
Ÿ Tipología de conflictos
Ÿ Enfoques de Intervención de conflictos sociales.
Ÿ Prevención de conflictos. Enfoque de gestión de conflictos
Ÿ Gestión de crisis. Resolución de Conflictos. Transformación de conflictos
TEMA 02: EVALUACIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
Ÿ Proceso del conflicto social
Ÿ Evaluación de los procesos de gestión del conflicto
Ÿ Actores involucrados y relaciones de poder
Ÿ Evaluación sistémica de los conflictos
TEMA 03: METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES
Ÿ Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos
Ÿ Negociación: importancia, enfoques y ejemplos de negociación
Ÿ El método Harvard: negociación efectiva
Ÿ Procesos de diálogo e Implementación
TEMA 04: RELACIONES COMUNITARIAS, RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LIDERAZGO
Ÿ Relaciones comunitarias
Ÿ Aspectos generales de la responsabilidad social
Ÿ Liderazgo democrático y participativo
Ÿ El derecho a la consulta previa
TEMA 01: DISEÑO HIDROLÓGICO
Evaluación de la Información Hidrológica
Conceptos generales sobre el tema
Estudio hidrológicos en la cuenca Hidrográfica
Selección del Período de Retorno
Análisis Estadístico de Datos Hidrológicos
Breve explicación de los 8 métodos de análisis estadístico de datos hidrológicos.
Pruebas de bondad de ajuste
Determinación de la Tormenta de Diseño de calculo
Tiempo de Concentración
Hietograma de Diseño
Precipitación total y efectiva
Estimación de Caudales: se presentará una breve explicación de los métodos de calculo
Calculo de las avenidas de Diseño
Calculo de los caudales de diseño para diferentes periodos de retorno usando datos de caudales y precipitaciones
Breve explicación sobre el uso de software: HEC-HMS, Hidroesta e Hidronogmon.
TEMA 02: DISEÑO HIDRÁULICO
Diseño de Puentes:
Aspectos generales
Consideraciones para el diseño: breve explicación sobre la información básica para el diseño
Parámetros Hidráulicos para el Diseño de Puentes
Cálculo Hidráulico
Obras de Protección en el rio
Una breve explicación del uso de software Hec Ras
Practica dirigida.
Origen de los suelos.
Exploración y muestreo de suelos.
Comportamiento de los suelos. Suelos granulares y cohesivos.
Componentes del suelo. El suelo como complejo sólido-líquido-gas.
Representación analítica de la composición del suelo - Diagrama de FARS.
Propiedades físicas de los suelos. Textura. Mineralogía. Granulometría.
Granulometría de suelos, índice de suelos gruesos y finos.
Propiedades físicas y químicas de las arcillas.
Plasticidad de los suelos y aplicaciones.
Clasificación de los suelos y aplicaciones. Sistemas de clasificación. Norma ASTMD2487 -SUCS.
Compresibilidad de los suelos. Consolidación. Ensayo edométrico. Suelos
normalmente consolidados y preconsolidados
Tensiones en el suelo: horizontales y verticales. Tensiones efectivas bajo el agua.
Relación esfuerzo-deformación. Esfuerzos en dos y tres dimensiones.
Comportamiento tensodeformacional de los suelos.
Resistencia al corte de los suelos. Determinación de la resistencia. Rotura en suelos
granulares y cohesivos. Ensayo de corte directo. Ensayos de corte triaxiales.
Compresión simple.
Propiedades hidráulicas de los suelos. El agua en el terreno. Ley de Darcy.
Diagrama de flujo.
Suelos semi-saturados
Comportamiento geotécnico de los suelos. Relaciones entre la génesis y el
comportamiento de los suelos.
Comportamiento geotécnico de suelos: suelos expansivos, colapsables, sensibles
Comportamiento de suelos granulares y suelos finos.
Consolidación de suelos: compactación y estabilidad de suelos.
Capacidad de carga en suelos.
Cimentaciones y fundaciones en suelos
Problemas de la mecánica de suelos: cimentaciones, suelos como material de
construcción, taludes y excavaciones, estructuras enterradas, hundimientos,
drenaje y escorrentía de aguas superficiales, etc.
TEMA 01: LEY 29783: LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Documentos y Registros obligatorios dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Derechos y obligaciones de los trabajadores.
Derechos y obligaciones del empleador.
Sanciones y multas por la Sunafil.
TEMA 02: DS: 011-2019-TR. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN:
Disposiciones generales
Derechos y obligaciones de/la empleador/a.
Planificación y Organización del SGSST.
Comité, sub comité o supervisor /a de SST.
Comité técnico de coordinación de SST.
Pautas generales para la Investigación de accidentes de trabajo.
<div><strong>TEMA 01: INTRODUCCIÓN<br>TEMA 02: CONCEPTOS TEÓRICOS FUNDAMENTALES DE METRADOS<br>TEMA 03: METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE METRADOS.<br>TEMA 04: ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE: REGLAMENTO DE METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN.<br>TEMA 05: DESARROLLO DE UN PROYECTO DE PLANOS DE EDIFICACIÓN.<br>TEMA 06: SECUENCIA LÓGICA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA EDIFICACIÓN.<br>TEMA 07: DESARROLLO DE LAS PARTIDAS SEGÚN LAS ESPECIALIDADES</strong></div><ul><li>Estructuras Arquitectura</li><li>Instalaciones Eléctricas</li><li>Instalaciones Sanitarias.</li><li><strong>TEMA 08: DESARROLLO DE METRADOS POR PARTIDAS, SEGÚN REGLAMENTO: METRADO ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS.</strong> Procesos constructivos de estructuras de albañilería y Aporticada.</li><li>Metodlogía de metrados.</li><li>Recomendaciones para elaborar un buen metrado.</li><li>Obras provisionales, construcciones provisionales: agua para la construcciones provisionales: agua para la construcción, energía eléctrica.</li><li>Trabajos preliminares.</li><li>Remociones: Demoliciones, trazos niveles y replanteo.</li><li>Movimiento de tierras.</li><li>Nivelación de terreno.</li><li>Excavaciones: masiva y zanjas, cortes y rellenos.</li><li>Eliminación de material excedente.</li><li>Nivelación interior y apisonado, Sobrecimientos, gradas y rampas.</li><li>Obras de concreto armado: elementos de concreto armado, conceptos teóricos, elementos verticales de confinamiento.</li><li>Vigas soleras y de amarre.</li><li>Losas, tipos; losa aligerada en una dirección; acero de viguetas.</li></ul><div><strong>METRADO ESPECIALIDAD ARQUITECTURA</strong></div><ul><li>Acabados en edificación, revoques, enlucidos y molduras.</li><li>Tarrajeo primario rayado, tarrajeo en interiores y exteriores, tarrajeo de columnas, vigas, tarrajeo de muros.</li><li>Tarrajeo salpicado, vestidura de derrames bruñas.</li><li>Piso y pavimentos, contrapisos.</li><li>Zócalos y contrazócalos.</li><li>Tipos de pisos: Loseta veneciana, corcho, mármol, vinílico, mayólica.</li><li>Tipos de zócalo y contrazócalos.</li><li>Muros de albañilería; muros de ladrillo King Kong, tipos de aparejo: cabeza, soga, canto, mortero para asentado; endentado de muro.</li><li>Carpintería de madera: Puertas y ventanas.</li><li>Carpintería metálica y herrería: puertas y ventas de fierro.</li><li>Mamparas de aluminio. Cerrajería: Bisagras, cerraduras.</li><li>Sistemas o mecanismos.</li><li>Pintura: cielorraso, muros interiores y exteriores de rejas, pinturas de muebles en general.</li></ul><div><strong>METRADO ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS</strong></div><ul><li>Salida de techo, de pared, spot light.</li><li>Salida para tomacorriente.</li><li>Salida para comunicaciones y señales, canalizaciones y/o tuberías.</li><li>Conductores y/o cables. Tableros y cuchillas.</li></ul><div><strong>METRADO ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS</strong></div><ul><li>Desagüe y ventilación.</li><li>Salida de desagüe.</li><li>Redes de distribución.</li><li>Sistema de agua fría y contraincendio.</li><li>Salida de agua fría. Redes de distribución, llaves y válvula.</li><li>Sistema de agua caliente.</li><li>Redes de distribución y retorno.</li><li>Sistema de agua de lluvias.</li></ul><div><strong>TEMA 9: APLICACIÓN PRÁCTICA EMPLEANDO HOJAS DE CÁLCULO EN MICROSOFT EXCEL</strong></div>
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, CÓDIGO
DE ÉTICA Y RESPONSABILIDADES
Ÿ Planificación Estratégica y Gestión por Resultados.
Ÿ Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
Ÿ Componentes de la Gestión Pública orientada a Resultados.
Ÿ Cadena de Valor.
Ÿ Lineamientos para la Modernización de la Gestión Pública.
Ÿ Ley Nº 27815: Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Ÿ Principios, deberes y prohibiciones del Funcionario Público.
Ÿ Identificación de Responsabilidades.
TEMA 01
Ÿ Gestión Pública y los Sistemas Administrativos
Ÿ Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA)
Ÿ Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-MEF)
Ÿ Definición de Módulos que integran el SIGA-MEF y cuales se encuentran en el
ámbito del SNA
Ÿ Módulo Administrador
Ÿ Creación de Usuarios y accesos
Ÿ Cambio de Contraseñas
Ÿ Vigencia de Contraseñas
Ÿ Inicialización de procesos
Ÿ Módulo Configuración
Ÿ Importancia del Catálogo SIGA-MEF
Ÿ Agregar ítems en el Catálogo Institucional
Ÿ Procedimiento para solicitar la creación de ítems, así como su inclusión
en el Catálogo Institucional
Ÿ Carga de Datos desde SIAF
Ÿ Carga de Actividades Operativas
Ÿ Registro de Centros de Costo, enlace con metas y actividades operativas
Ÿ Registro de Proveedores
TEMA 02
Ÿ Módulo Logística (Pedidos y Adquisición)
Ÿ Base Legal y Comentarios
Ÿ Registro de Pedidos no programado y emisión de Reporte
Ÿ Autorización del Pedido de Compra
Ÿ Generación del Consolidado del Cuadro Multianual de Necesidades
(CCMN)
Ÿ Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestal
Ÿ Generación de Certificación mediante interfase SIGA-SIAF
Ÿ Generación de Orden de Compra emisión de Reporte
Ÿ Generación Compromiso Anual mediante interfase SIGA-SIAF
Ÿ Generación Compromiso Mensual mediante interfase SIGA-SIAF
Ÿ Módulo Logística (Almacenes)
Ÿ Base Legal y Comentarios
Ÿ Recepción en Almacén
Ÿ Entradas a Almacén, Conformidad y Generación de Activos
Ÿ Atención de Pedidos mediante PECOSA y Asignación de Activos
Ÿ Kardex del Almacén y Reportes
Ÿ Proceso de Cierre mensual
TEMA 03
Ÿ Módulo Patrimonio (Bienes Muebles)
Ÿ Base Legal y Comentarios
Ÿ Inventario Inicial Institucional
Ÿ Altas Institucionales
Ÿ Bajas y Actos de Disposición
Ÿ Asignación y Desplazamiento de Bienes
Ÿ Exportar información para SINABIP
Ÿ Exportar información para SIAF - Módulo Contable
Ÿ Proceso de cierre contable
Ÿ Generación de Reportes patrimoniales y contables
Ÿ Módulo Patrimonio (Bienes Inmuebles)
Ÿ Base Legal y Comentarios
Ÿ Definición de Inmuebles, Unidad de Activo y
Componentes
Ÿ Altas
Ÿ Bajas totales y parciales
Ÿ Análisis de Reportes patrimoniales y contables que
genera el Módulo Patrimonio SIGA
Ÿ Exportar información para SIAF - Módulo Contable
Ÿ Proceso de cierre contable
Ÿ Generación de Reportes patrimoniales y contables
TEMA 01: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERO
Ÿ Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Publico (SIAF-SP)
Ÿ Normatividad
Ÿ Principales Módulos del SIAF-SP
Ÿ Registro de operación de Gasto
Ÿ Estado de envío en el SIAF RP
Ÿ Cambios en el módulo administrativo
Ÿ Aprobación de la certificación presupuestal
Ÿ Clasificación de Fuentes de Financiamiento
Ÿ Enlaces de clasificadores presupuestales con el plan contable
Ÿ Reglas básicas del devengado y compromiso.
Ÿ Documento por Fase – Ingresos
Ÿ Uso de Software
Ÿ Aplicación 3.1 Conceptos
Ÿ Interfase
Ÿ Bases de datos del SIGA – SIAF
Ÿ Esquema funcional – interfase SIAF SIGA 1. Plan del gobierno
Ÿ Gestión para resultados
Ÿ Articulación, plan, política, y gestión pública
Ÿ Articulación del PEI y POI
Ÿ Calidad del Gasto Púbico
Ÿ Orientación para la modernización del Estado
TEMA 02: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA
Ÿ Sistema Integrado de Gestión Administrativa / Sistema Integrado de Administración Financiera
Ÿ SIGA – MEF
Ÿ Normas Legales.
Ÿ Interfase SIGA-MEF
Ÿ SIGA Logística
Ÿ SIGA-MEF Programación
Ÿ Uso del SIGA – Logística dentro del Software
Ÿ Flujos de procedimientos logísticos
Ÿ Relación con la normativa vigente
Ÿ Gestión Logística (antes – después)
TEMA 03: MODULO PRESUPUESTAL
Ÿ SIAF en web
Ÿ Registro y modificación de notas de modificatorias
Ÿ Ejecución de ingresos y gastos presupuestales
TEMA 04: MODULO ADMINISTRATIVO
Ÿ Ejecución de gastos
Ÿ Ejecución de ingresos
Ÿ Aplicaciones en web (gestión de tesorería)
TEMA 05: MODULO ADMINISTRATIVO
Ÿ Contabilidad gubernamental en el SIAF-SP
Ÿ Modulo contable en web
Ÿ Conciliación contable, presupuestales y financieros
TEMA 01: ACTORES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:
▪ Se abarcará el Titular de la Entidad -facultades indelegables y
delegables-; el área usuaria como dependencia responsable del
requerimiento y que está a cargo de la supervisión de la ejecución
del contrato; el órgano encargado de las contrataciones como
responsable de la gestión administrativa del contrato y el órgano
encargado de conducir el procedimiento de selección: el comité de
selección y el órgano encargado de las contrataciones.
TEMA 02: TALLER PRÁCTICO
▪ Aplicación de la norma bajo el Principio de Ultractividad de la
norma e Instrumentos de ejercicio de funciones
TEMA 01: VALORIZACIÓN
1.1 VALORIZACIÓN
DEFINICIÓN DE VALORIZACIÓN
TIPOS DE VALORIZACIÓN
DESARROLLO DE VALORIZACIÓN OBRA A RITMO NORMAL
1.2 VALORIZACIÓN DE OBRA ADELANTADA
DEFINICIÓN
CALCULO DE LA VALORIZACIÓN
COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)
CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO
INTERESES POR LA DEMORA EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES POR LA ENTIDAD
CUADERNO DE OBRA (ANOTACIONES POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR))
MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA
CURVA “S”
COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
1.3 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN
REAJUSTES RECALCULADOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
TEMA 02: VALORIZACIÓN DE OBRAS ATRASADAS
2.1.- VALORIZACIÓN DE OBRAS ATRASADAS
DEFINICIÓN
DS#011-79-VC
CALCULO DE LA VALORIZACIÓN
COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)
CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO (RETENCIÓN POR ATRASO)
PENALIDAD
CUADERNO DE OBRA (ANOTACIONES POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR))
MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA
CURVA “S”
COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
2.1.1 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN
REAJUSTES RECALCULADOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
2.2 VALORIZACIÓN CON ADELANTO DIRECTO
2.2.1 ADELANTO DIRECTO
DEFINICIÓN
CALCULO DEL ADELANTO DIRECTO
COMENTARIO DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN
FECHA QUE SOLICITA EL ADELANTO DIRECTO
FECHA QUE LA ENTIDAD CANCELA EL ADELANTO DIRECTO
CALCULO DE LA VALORIZACIÓN
COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO
ACUMULADO
COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)
CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO
CALCULO DE LA DEDUCCIÓN

CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN
MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA
CURVA “S”
COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
ADICIONAL DE OBRA (DEDUCTIVO VINCULANTE), MONTO DEFLACTADO.
MAYORES GASTOS GENERALES
2.2.2 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN
REAJUSTES RECALCULADOS
DEDUCCIÓN RECALCULADOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
TEMA 03: VALORIZACIÓN CON ADELANTO DE MATERIALES
3.1.- ADELANTO DE MATERIALES
DEFINICIÓN
CALCULO DEL ADELANTO DE MATERIAL
FECHA QUE SOLICITA EL ADELANTO DE MATERIAL
FECHA QUE LA ENTIDAD CANCELA EL ADELANTO DE MATERIAL
CALCULO DE LA VALORIZACIÓN
COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)
CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO
CALCULO DE LA DEDUCCIÓN
CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN CON EL USO DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS
MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA
CURVA “S”
COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
3.1.1 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN
REAJUSTES RECALCULADOS
DEDUCCIÓN RECALCULADOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
TEMA 04: VALORIZACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA 195-88-CGR
VALORIZACIONES
CULMINACIÓN DE OBRA
RECEPCIÓN DE OBRA
LIQUIDACIÓN DE OBRA
TEMA 01: ANTEPROYECTO E INTRODUCCIÓN
Ÿ Memoria de cálculo estructural y la necesidad en el
expediente
Ÿ Marco normativo nacional e internacional.
Ÿ Características y alcance de la memoria de cálculo
estructural.
Ÿ Información mínima antes de iniciar una memoria de
cálculo.
TEMA 02: ESTRUCTURACIÓN Y PREDIMENSIONAMIENTO
Ÿ Anteproyecto arquitectónico
Ÿ Estructuración y predimensionamiento en la memoria
Ÿ Validación de la estructuración con Etabs, SAP 2000.
Ÿ Modelo alámbrico de la estructura.
TEMA 03: ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Ÿ Análisis estructural mediante Etabs, SAP2000.
Ÿ Proyección de resultados del análisis
Ÿ Verificación de periodos y cortante basal
Ÿ Control de derivas y desplazamientos
Ÿ Verificación de irregularidades
Ÿ Escalamiento para diseño.
Ÿ Juntas para separación sísmica
TEMA 04: DISEÑO ESTRUCTURAL
Ÿ Diseño de losas aligeradas, Excel, Mathcad.
Ÿ Diseño de vigas a flexión y corte
Ÿ Diseño de columnas, Excel, CSI column.
Ÿ Diseño de Placas, Excel y Etabs.
Ÿ Verificación de cuantías
TEMA 05: DISEÑO DE CIMENTACIONES
Ÿ Capacidad admisible y verificación de presiones.
Ÿ Control de distorsiones angulares.
Ÿ Control de punzonamiento.
Ÿ Diseño del acero de refuerzo en cimientos.
Ÿ Verificación de cortantes
TEMA 01: INTRODUCCIÓN A CIVIL 3D PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS
Ÿ Introducción a Autodesk Civil 3D y su interfaz gráfica
Ÿ Configuración inicial del programa y configuración del espacio de trabajo
Ÿ Importación de datos topográficos y de ingeniería
Ÿ Generación de perfiles y secciones transversales
Ÿ Diseño básico de alineaciones y curvas
TEMA 02: DISEÑO GEOMÉTRICO AVANZADO DE CARRETERAS
Ÿ Creación de curvas horizontales y verticales
Ÿ Diseño de intersecciones y rotondas
Ÿ Creación de superficies de corona y explanada
Creación de secciones transversales avanzadas
TEMA 03: DISEÑO DE DRENAJE EN CARRETERAS
Ÿ Creación de redes de drenaje
Ÿ Diseño de cunetas y canales
Ÿ Diseño de bermas y taludes de carreteras
Creación de perfiles de drenaje
TEMA 04: DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE CARRETERAS
Ÿ Creación de planos de perfil y sección transversal de carreteras
Anotación de planos y creación de tablas de cantidades de obra
Ÿ Creación de renders y visualizaciones 3D
Exportación y publicación de planos y modelos
TEMA 01: DISEÑO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN
Condiciones a tenerse en cuenta en una línea de Conducción.
Diseño Hidráulico.
Plano de carga absoluta.
Situaciones que se presentan en una línea de Conducción.
Línea de conducción por gravedad.
Criterios para el diseño y pérdida de carga.
Línea de gradiente hidráulica.
Líneas de impulsión.

TEMA 02: DISEÑO DE RESERVORIO
Usos del agua y dotación de agua.
Factores que influyen.
Definición de Reservorios.
Tipos, Ventajas y Desventajas.
Variaciones de consumo de agua.
Consumo diario y Variación Horaria.
Demanda y volumen contra incendio.
Volumen de regulación y Volumen de reserva
Introducción.
El proyecto de la Red de Alcantarillado.
Definiciones.
Ubicación de las tuberías.
Buzones.
Factores a considerar para el cálculo de desagües.
Cálculo hidráulico.
Ventajas económicas.
Inconvenientes.
Tuberías: tipos, características y desagües.
TEMA 01 : GENERALIDADES
Fundamentos de Hidráulica Fluvial aplicables al diseño de defensas ribereñas y encauzamiento.

TEMA 02 : DISEÑO DE DEFENSAS RIBEREÑAS
Relevancia de la erosión de riberas.
Mecanismos de control de la erosión de riberas.

TEMA 03 : DISEÑO DE GAVIONES
Diseño y construcción de gaviones.
TEMA 01: HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA URBANA.
Hidrología urbana
Determinación del caudal por el Método Racional
Curvas IDF
Hidráulica urbana
Estructuras de captación
Estructuras de conducción
Vertidos
Capacidad de calle
TEMA 02: ELEMENTOS DE DRENAJE URBANO.
Componentes del sistema de drenaje urbano, cálculos hidráulicos
Captación
Conducción
Conexión
Vertido
Obras complementarias
Disposición final
TEMA 3: MODELAMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE URBANO EN SEWERGEMS
Espacio de trabajo y creación del primer proyecto en SewerGems
Creación de prototipos
Manejo de herramientas de modelamiento
Cunetas y sumideros
Pozdo e visita pluvial
Estructuras de descarga
Modelamiento de cuencas urbanas
Creación de lluvias y/tormentas
Manejo de perfiles
Creación de reportes
Desarrollo de casos de estudio
TEMA 04: ESTRUCTURAS DE INFILTRACIÓN E INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE DRENAJE URBAN O SOSTENIBLES (SUDS).
Diseño y cálculo hidráulico de:
Estanques de infiltración
Zanjas de infiltración
Pozos de infiltración
Conceptos de Sistemas de drenaje urbano sostenible SUDS
Funcionamiento de los SUDS.
Tipos de medidas de los SUDS.
Sistema de detención y retención, proceso constructivo
TEMA 01: SUPERVISIÓN DE CONTRATOS VIALES
Marco Normativo de la Supervisión Vial
Sistema de Contratación para la Supervisión Vial
Funciones de la supervisión Vial
Etapas de la supervisión Vial
TEMA 02: Casuística de Administración de Contratos Viales
Prestación Adicional
Ampliación de plazo
Mayores Metrados
Valorizaciones e informes Mensuales
Liquidación Tecnica Financiera Vial
TEMA 03: RESIDENTE DE CONTRATOS VIALES
Marco Normativo del Residente Vial
Funciones del Residente Vial
TEMA 04: CONTRATOS DE CONSERVACIÓN VIAL
Medición de Niveles de Servicio en Conservación de Vías
Planillas de Relevamiento.
Resoluciones de Contratos de Conservación
Casuísticas
TEMA 05: EJECUCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN Y SUS CONTRATOS
Etapas de los contratos de Inversión Vial
Avance de Obra Vial
Casuísticas
TEMA 01: ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO CUANDO LLEGA A LA OBRA
Normas Aplicables: ACI 318, ASTM C94
Responsabilidades:
Propietario: Asegurar que el contratista siga las especificaciones de calidad.
Contratista: Implementar un sistema de control de calidad que incluya personal capacitado, procedimientos de
inspección, y documentación.
Inspector de Calidad: Verificar la conformidad del concreto con las especificaciones del proyecto en el momento de
la entrega. El inspector debe estar familiarizado con las normas ASTM C94 para asegurar que el concreto cumple con
los requisitos de resistencia, consistencia, y tiempo de entrega.
Proceso de Recepción:
Verificación del ticket de entrega, que debe incluir detalles sobre la mezcla, tiempo de mezclado, y lugar de
procedencia. La ASTM C94 establece que el concreto debe ser colocado dentro de 90 minutos desde la adición de
agua, a menos que se usen aditivos retardadores.
Realización de inspecciones visuales y muestreo para ensayos in situ.

TEMA 02: ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO
Normas Aplicables: ASTM C172 (Muestreo), ASTM C31 (Práctica para hacer y curar especímenes de concreto)
Ensayos Inmediatos:
Muestreo (ASTM C172): Recolección de muestras representativas para realizar ensayos de asentamiento, contenido
de aire, y temperatura. El muestreo debe hacerse de acuerdo con los métodos especificados para asegurar la
representatividad.
Documentación: Registro detallado de todos los ensayos realizados, los cuales deben archivarse y estar disponibles
para auditorías y revisiones.

TEMA 03: ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO
Normas Aplicables: ASTM C1064 (Medición de la Temperatura del Concreto)
Medición:
La temperatura debe medirse utilizando un termómetro digital o de vidrio calibrado, colocado a una profundidad
mínima de 75 mm dentro de la masa de concreto fresco.
Rango Aceptable: Según ACI 305R (concretos en clima caliente), la temperatura no debe exceder los 32°C a menos
que se utilicen aditivos o procedimientos especiales. En clima frío, según ACI 306R, no debe ser inferior a 10°C para
asegurar el adecuado fraguado.
Acciones Correctivas: Si la temperatura no está dentro del rango especificado, se deben tomar medidas correctivas,
como el uso de hielo o enfriamiento de los agregados para climas cálidos, o calentamiento de los materiales en
climas fríos.

TEMA 04: TRABAJABILIDAD O MANEJABILIDAD
Normas Aplicables: ASTM C143 (Ensayo de Asentamiento), ASTM C1611 (Ensayo de Flujo de Concreto Autocompactante)
Concepto:
La trabajabilidad se mide indirectamente a través de ensayos como el de asentamiento, flujo de concreto, o ensayos
específicos para concretos autocompactantes.
Determinación: La trabajabilidad deseada dependerá de la aplicación específica y las condiciones del lugar de
trabajo. Se debe ajustar la relación agua/cemento, el uso de aditivos y la granulometría de los agregados para
obtener la trabajabilidad adecuada.

TEMA 05: ENSAYOS PARA DETERMINAR LA TRABAJABILIDAD
Normas Aplicables: ASTM C143 (Asentamiento), ASTM C1611 (Flujo de Concreto), ASTM C1170 (Prueba de Vebe)
Procedimientos:
Ensayo de Asentamiento (ASTM C143): Mide la consistencia del concreto. Se utiliza principalmente para concretos
convencionales.
Ensayo de Flujo (ASTM C1611): Utilizado para concretos autocompactantes, mide la capacidad del concreto para fluir
y llenar moldes bajo su propio peso.
Ensayo de Vebe (ASTM C1170): Mide la viscosidad de mezclas de baja trabajabilidad mediante el tiempo que tarda
en cambiar de forma bajo vibración.

TEMA 06: ENSAYO DE ASENTAMIENTO
Normas Aplicables: ASTM C143
Procedimiento Detallado:
Llenar un cono de Abrams en tres capas iguales, compactando cada capa con 25 golpes de una varilla de acero.
Retirar el cono verticalmente y medir la diferencia de altura entre el concreto y el cono original.
Interpretación: La altura del asentamiento indica la consistencia del concreto, la cual debe corresponder con las
especificaciones del proyecto. Un asentamiento demasiado alto o bajo podría indicar problemas con la mezcla,
como exceso de agua o falta de trabajabilidad.

TEMA 07: ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO
Normas Aplicables: ACI 304R (Prácticas de Mezclado, Transporte y Colocación de Concreto)
Segregación:
La segregación puede ser observada visualmente o mediante ensayos de densidad para detectar la distribución
desigual de agregados y pasta.
Prevención: Se debe ajustar la relación agua/cemento y la dosificación de agregados para evitar la separación de
componentes. El uso de aditivos superplastificantes también puede ayudar a mantener la cohesión sin aumentar el
contenido de agua
Exudación:
La exudación se mide observando la cantidad de agua que se eleva a la superficie después de colocar el concreto.
Normas y Medición: ACI 302.1R proporciona recomendaciones para minimizar la exudación, incluyendo el uso
adecuado de mezclas y tiempos de fraguado

TEMA 08: MASA UNITARIA Y RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO
Normas Aplicables: ASTM C138 (Densidad, Masa Unitaria, Rendimiento y Contenido de Aire de Concreto Fresco)
Masa Unitaria:
Procedimiento: Llenar un recipiente de volumen conocido con concreto fresco, compactándolo en tres capas y
pesando el recipiente lleno. La masa unitaria se calcula dividiendo la masa total por el volumen del recipiente.
Rendimiento Volumétrico:
Cálculo: El rendimiento volumétrico se obtiene dividiendo el volumen total de concreto producido por el volumen de
la mezcla diseñada. Un rendimiento correcto asegura que no hay errores en la dosificación o pérdidas de material.

TEMA 09: CÁLCULO DE MASA UNITARIA Y RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO
Normas Aplicables: ASTM C138
Cálculo Detallado:
Masa Unitaria (D): D : Masa del concreto en el recipiente / Volumen del recipiente
Rendimiento Volumétrico (Y): Y: Peso total del concreto / Masa Unitaria
Interpretación: Estos valores se comparan con los valores teóricos para asegurar que no haya discrepancias en la
mezcla. Las diferencias significativas pueden indicar errores en la mezcla o problemas durante el transporte

TEMA 10: FRAGUADO INICIAL Y FINAL DEL CONCRETO
Normas Aplicables: ASTM C403 (Tiempo de Fraguado del Concreto Mediante la Resistencia a la Penetración)
Medición:
Fraguado Inicial: Se mide cuando el concreto alcanza una resistencia de 3.5 MPa a la penetración.
Fraguado Final: Se mide cuando la resistencia a la penetración alcanza 27.6 MPa.
Relevancia: Asegurar que el tiempo de fraguado está dentro de los límites especificados evita problemas de
trabajabilidad y durabilidad en condiciones extremas.
TEMA 01: INTRODUCCIÓN Y ELEMENTOS GENERALES
Ÿ La gestión del Riesgo - Introducción
Ÿ Tipos de Gestión de Riesgos
Ÿ La ISO 31000. Estándares y Guías de Referencia
Ÿ Principales Definiciones
TEMA 02: GESTIÓN DEL RIESGO
Ÿ Gestión del Riesgo: Establecimiento del Contexto y
Valoración del Riesgo
Ÿ Identificación y Análisis de Riesgos
Ÿ Evaluación del Riesgo y Tratamiento
Ÿ Seguimiento y Revisión. Toma de Decisiones
Contexto normativo de la Ley N° 32069 y su Reglamento.
Segmentación de contrataciones.
Elaboración de requerimientos.
Estrategias de contratación.
Evaluadores en la contratación de obras y consultorías.
Expediente de contratación y elaboración de bases.
Incentivos para proveedores en la contratación pública.
Procedimientos de selección de obras y consultorías de obras.
Concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos.
Contrato de obra y contrato de consultoría de obra.
Garantías y adelantos en la ejecución contractual.
Condiciones establecidas para el Expediente técnico de obra.
Modificaciones contractuales: adicionales, ampliaciones, intensificación y
suspensión.
Aplicación de ejecución rápida (fast track) en obras públicas.
Valorizaciones y sistema de reajuste
Recepción y liquidación de contratos de obra y consultoría.
Metodologías colaborativas incluidas en el Reglamento.
TEMA 01: LA GESTIÓN DE PROCESOS Y LOS ENFOQUES DE CALIDAD
Ÿ Repaso ISO/IEC 17025:2017
Ÿ ISO 9000:2015 y los principios de la calidad
Ÿ Relación entre los principios de la calidad.
Ÿ El proceso estratégico – alineamiento
Ÿ La organización y su gestión
Ÿ Enfoque EFQM
TEMA 02: CAPÍTULO 2: DEFINICIONES ASOCIADAS A PROCESOS
Ÿ Conceptos básicos
Ÿ Definiciones asociadas a procesos
Ÿ Características de un proceso
▪ Variabilidad de un proceso
▪ Repetibilidad de un proceso
TEMA 03: ORGANIZACIÓN. ENFOQUE FUNCIONAL VS ENFOQUE POR
PROCESO
Ÿ Enfoque funcional vs enfoque por procesos.
Ÿ Definición de gestión por procesos
Ÿ El desarrollo de la organización basada en procesos
Ÿ Evolución de la gestión de la calidad
Ÿ La calidad y el enfoque de procesos
Ÿ Función vs proceso
Ÿ Valor añadido por el enfoque por procesos
Ÿ Beneficios del enfoque por procesos
TEMA 04: TIPOS DE PROCESOS.
Ÿ Sistema de gestión.
Ÿ Composición de los procesos.
Ÿ Jerarquía de los procesos
Ÿ Esquema de procesos: Top down y bottom up.
Ÿ Composición de los procesos
Ÿ Tipos de procesos.
Ÿ Etapas en la implementación de procesos
TEMA 05: MAPA DE PROCESOS.
Ÿ ISO 9001:2015, 4.4: Sistema de gestión de la calidad y sus
Ÿ procesos.
Ÿ Mapa de procesos.
▪ Mapa de procesos ISO 9001:2015.
▪ Mapa de procesos ISO/IEC 17025:2017.
Ÿ Niveles de mapa de procesos:
▪ Nivel 1: macroproceso
▪ Nivel 2: subproceso
▪ Nivel 3: actividades.
Ÿ Listado de procesos.
TEMA 06: CARACTERIZACIÓN DE UN PROCESO
Ÿ Gestión por procesos: agentes de un proceso.
Ÿ Elementos de un proceso.
Ÿ Flujograma o diagrama de flujo.
▪ ISO 5807:1985:20219.
Ÿ Caracterización de un proceso.
Ÿ Modelo cliente – proveedor.
Ÿ SIPOC.
Ÿ Ficha de procesos.
TEMA 07: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS.
Ÿ Orientación para la gestión de procesos.
Ÿ Dirección estratégica de un sistema de gestión de la calidad.
Ÿ Planear y diseñar procesos.
Ÿ Despliegue de objetivos – importancia del proceso.
Ÿ Marco para la gestión estratégica y operacional.
Ÿ Eficiencia y eficacia.
Ÿ Tipos de indicadores en el proceso.
Ÿ Números índice.
TEMA 08: MEJORA DE PROCESOS.
Ÿ o Descripción.
Ÿ o Finalidad.
Ÿ o Proceso de mejora continua.
Ÿ o Metodología PHVA.
Ÿ o Los factores productivos – las 5 M’s.
Ÿ o Metodología DMAIC.
Ÿ o Priorización de mejoras.
Ÿ o Matriz de priorización.
TEMA 09: BALANCE SCORE CARD (BSC).
Ÿ Despliegue de la estrategia.
Ÿ Objetivos estratégicos.
Ÿ Medición de la estrategia – cuadro de mando integral.
Ÿ Pasos para el diseño de BSC.
Ÿ Elementos del BSC.
Ÿ Despliegue de estrategias en objetivos.
Ÿ Indicadores estratégicos.
Ÿ Mapa estratégico.
Introducción a la Gestión de Proyectos.
Entorno en el que operan los proyectos.
El Rol del Director del Proyecto.
Gestión de la Integración del Proyecto.
Gestión del Alcance del Proyecto.
Gestión del Cronograma del Proyecto.
Gestión de los Costos del Proyecto
Gestión de la Calidad del Proyecto
Gestión de las Recursos del Proyecto
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
Gestión de los Riesgos del Proyecto
Gestión de los Adquisiciones del Proyecto
Gestión de los Interesados del Proyecto
TEMA 01: MICROSOFT WORD
Insertar Imágenes, gráficos y gráficos estadísticos
Insertar combinar correspondencia.
Insertar notas al pie de página.
Modificar el espaciado entre caracteres.
Aplicar un degradado a los caracteres, contorno a los caracteres, sombra a los caracteres, efecto de reflexión a los caracteres, efecto de iluminado a los caracteres.
Modificar el interlineado y el espacio entre párrafos.
Trazar bordes alrededor de los párrafos.
Utilizar los marcadores de tabulación
Insertar la fecha del sistema, salto de página, salto de línea e insertar un salto de sección.
Comentarios
Vínculos
Ecuaciones matemáticas
Crear un documento PDF o XPS.
Prácticas 1.
TEMA 02: MICROSOFT EXCEL
Uso de nombres de Rango.
Lista Personalizadas.
Uso de Funciones de Búsquedas.
Uso de Funciones de Texto.
Uso de Funciones avanzadas.
Validación de datos.
Uso de Funciones de Base de datos.
Obtener y transformar datos.
Consolidar
Esquemas.
Filtros de Datos y Filtros avanzados.
Subtotales.
Insertar Tablas dinámicas y Gráficos dinámicos.
Segmentadores de datos y de fechas.
TEMA 03: MICROSOFT POWER POINT
Objetos SmartArt y WordArt.
Relleno, contorno y efectos.
Añadir tablas.
Estilos y formato.
Buscar y reemplazar texto.
Corregir mientras escribes.
Insertar gráficos estadísticos.
Crear la estructura y Tipos de organigramas.
Transición de diapositivas.
Animación del texto. Trayectorias de desplazamiento. Animación de objetos.
Prácticas 4.
SESIÓN 05: COMANDOS DE DIBUJO Y EDICIÓN DE TEXTOS
Comandos Line, Pline, Circle, Arc, Rectangle, Ellipse, Polygon, Spline, Point, Point Style.
Tipos de texto.
Creando y Configurando Text Styles.
Creación de Columnas, justificaciones.
Espaciamiento entre líneas y párrafos. Inserción de
Campos, Inserción de símbolos, Edición de Text y Mtext.
Practica Calificada 5.

SESIÓN 06: COMANDOS PARA CREACIÓN Y EDICIÓN
DE TEXTURAS Y TABLAS.
Conceptos y propiedades de texturas.
Nuevo panel Hatch Creation. (sombreado y Degrade).
Texturas separadas.
Table Style, edición de tablas y aplicaciones.
Practica Calificada 6.

SESIÓN 07: COMANDOS PARA CREACIÓN Y
MANEJO DE BLOQUES,
Comando Block, creando bloques en el dibujo actual.
Insertando bloques.
Caja de dialogo, exportación de bloques y objetos, Edición de Bloques (Block
Editor).
Practica Calificada 7

SESIÓN 08: COMANDOS PARA CREACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LAYERS (CAPAS)
Comando LAYER, Paleta de Layers.
Creación y Eliminación de Layers, Ordenar Layers.
Selección de Layers, Propiedades de Layers: Color, Linetype (Tipo de Línea),
Lineweight (Grosor de Línea), On/Off (Foco), Frezze/Thaw
(Congelar/Descongelar).
Color, Tipo de Línea, Grosor de Línea en el Espacio Modelo (Model) y en los
Viewports.
Practica Calificada 8
TEMA 01: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS BIM 1
Introducción a la Gestión Integral de proyectos.
Introducción a la Gestión de la Metodología BIM y sus componentes.

TEMA 02: ADOPCIÓN BIM EN LA ORGANIZACIÓN
Gestión de procesos de Implementación BIM.
Generación de diagnóstico, propuesta y plan de implementación BIM.

TEMA 03: NORMATIVIDAD BIM, NACIONAL E INTERNACIONAL
Revisión de Documentos, Manuales, y Estándares Internacionales.
NTP-ISO 19650 parte 1 y 2
Evolución del Proceso de implementación del Plan BIM Perú.

TEMA 04: DOCUMENTOS CONTRACTUALES BIM
Revisión de los componentes del Plan de Ejecución BIM.
Elaboración del Plan de Ejecución BIM
TDR en Proyectos BIM
Organización de Modelos y estrategias de Colaboración.
SESIÓN 05: COMANDOS DE DIBUJO Y EDICIÓN DE TEXTOS
Comandos Line, Pline, Circle, Arc, Rectangle, Ellipse, Polygon, Spline, Point, Point Style
Tipos de texto.
Creando y Configurando Text Styles.
Creación de Columnas, justificaciones.
Espaciamiento entre líneas y párrafos. Inserción de
Campos, Inserción de símbolos, Edición de Text y Mtext.
Practica Calificada 5

SESIÓN 06: COMANDOS PARA CREACIÓN YEDICIÓN DE TEXTURAS Y TABLAS.
Conceptos y propiedades de texturas.
Nuevo panel Hatch Creation. (sombreado y Degrade).
Texturas separadas.
Table Style, edición de tablas y aplicaciones.
Practica Calificada 6

SESIÓN 07: COMANDOS PARA CREACIÓN Y MANEJO DE BLOQUES
Comando Block, creando bloques en el dibujo actual.
Insertando bloques.
Caja de dialogo, exportación de bloques y objetos, Edición de Bloques (Block
Editor).
Practica Calificada 7

SESIÓN 08: COMANDOS PARA CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAYERS (CAPAS)
Comando LAYER, Paleta de Layers.
Creación y Eliminación de Layers, Ordenar Layers.
Selección de Layers, Propiedades de Layers: Color, Linetype (Tipo de Línea),
Lineweight (Grosor de Línea), On/Off (Foco), Frezze/Thaw
(Congelar/Descongelar).
Color, Tipo de Línea, Grosor de Línea en el Espacio Modelo (Model) y en los
Viewports.
Practica Calificada 8.
TEMA 01: INTRODUCCIÓN A LA SST
Introducción.
Principales cambios respecto a OHSAS 18001.
Objeto y campo de aplicación. Referencias normativas.
Términos y definiciones.

TEMA 02: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO
Contexto de la organización. Comprender las necesidades y
expectativas de los trabajadores y las partes interesadas.
Determinación del alcance del SGSST. Sistema de Gestión de la SST.
Liderazgo y Compromiso. Política de la SST.
Roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Consulta y
participación de los trabajadores.

TEMA 03: PLANIFICACIÓN, SOPORTE Y OPERACIÓN
Acciones para abordar riesgos y oportunidades. IPER. Determinación de
los requisitos legales aplicables y otros.
Objetivos de SST y planificación para lograrlos.
Recursos, competencias, conciencia, información y comunicación,
información documentada.
Planificación y control operacional.
Eliminar peligros y reducción de riesgos para la SST.
Gestión del cambio.
Compras.
Preparación y respuesta ante emergencias.

TEMA 04: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y MEJORA
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño.
Auditoria interna.
Revisión Gerencial.
Mejora. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.
Mejora continua.
Anexo A.
Implementación del SGSST.
TEMA 01: ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO CUANDO LLEGA A LA OBRA
Normas Aplicables: ACI 318, ASTM C94
Responsabilidades:
Propietario: Asegurar que el contratista siga las especificaciones de calidad.
Contratista: Implementar un sistema de control de calidad que incluya personal capacitado, procedimientos de inspección, y documentación.
Inspector de Calidad: Verificar la conformidad del concreto con las especificaciones del proyecto en el momento de la entrega. El inspector debe estar familiarizado con las normas ASTM C94 para asegurar que el concreto cumple con los requisitos de resistencia, consistencia, y tiempo de entrega.
Proceso de Recepción:
Verificación del ticket de entrega, que debe incluir detalles sobre la mezcla, tiempo de mezclado, y lugar de procedencia. La ASTM C94 establece que el concreto debe ser colocado dentro de 90 minutos desde la adición de agua, a menos que se usen aditivos retardadores.
Realización de inspecciones visuales y muestreo para ensayos in situ.

TEMA 02: ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO
Normas Aplicables: ASTM C172 (Muestreo), ASTM C31 (Práctica para hacer y curar especímenes de concreto)
Ensayos Inmediatos:
Muestreo (ASTM C172): Recolección de muestras representativas para realizar ensayos de asentamiento, contenido de aire, y temperatura. El muestreo debe hacerse de acuerdo con los métodos especificados para asegurar la representatividad.
Documentación: Registro detallado de todos los ensayos realizados, los cuales deben archivarse y estar disponibles para auditorías y revisiones.

TEMA 03: ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO
Normas Aplicables: ASTM C1064 (Medición de la Temperatura del Concreto)
Medición:
La temperatura debe medirse utilizando un termómetro digital o de vidrio calibrado, colocado a una profundidad mínima de 75 mm dentro de la masa de concreto fresco.
Rango Aceptable: Según ACI 305R (concretos en clima caliente), la temperatura no debe exceder los 32°C a menos que se utilicen aditivos o procedimientos especiales. En clima frío, según ACI 306R, no debe ser inferior a 10°C para asegurar el adecuado fraguado.
Acciones Correctivas: Si la temperatura no está dentro del rango especificado, se deben tomar medidas correctivas, como el uso de hielo o enfriamiento de los agregados para climas cálidos, o calentamiento de los materiales en climas fríos.

TEMA 04: TRABAJABILIDAD O MANEJABILIDAD
Normas Aplicables: ASTM C143 (Ensayo de Asentamiento), ASTM C1611 (Ensayo de Flujo de Concreto Autocompactante)
Concepto:
La trabajabilidad se mide indirectamente a través de ensayos como el de asentamiento, flujo de concreto, o ensayos específicos para concretos autocompactantes.
Determinación: La trabajabilidad deseada dependerá de la aplicación específica y las condiciones del lugar de trabajo. Se debe ajustar la relación agua/cemento, el uso de aditivos y la granulometría de los agregados para obtener la trabajabilidad adecuada.

TEMA 05: ENSAYOS PARA DETERMINAR LA TRABAJABILIDAD
Normas Aplicables: ASTM C143 (Asentamiento), ASTM C1611 (Flujo de Concreto), ASTM C1170 (Prueba de Vebe)
Procedimientos:
Ensayo de Asentamiento (ASTM C143): Mide la consistencia del concreto. Se utiliza principalmente para concretos convencionales.
Ensayo de Flujo (ASTM C1611): Utilizado para concretos autocompactantes, mide la capacidad del concreto para fluir y llenar moldes bajo su propio peso.
Ensayo de Vebe (ASTM C1170): Mide la viscosidad de mezclas de baja trabajabilidad mediante el tiempo que tarda en cambiar de forma bajo vibración.

TEMA 06: ENSAYO DE ASENTAMIENTO
Normas Aplicables: ASTM C143
Procedimiento Detallado:
Llenar un cono de Abrams en tres capas iguales, compactando cada capa con 25 golpes de una varilla de acero.
Retirar el cono verticalmente y medir la diferencia de altura entre el concreto y el cono original.
Interpretación: La altura del asentamiento indica la consistencia del concreto, la cual debe corresponder con las especificaciones del proyecto. Un asentamiento demasiado alto o bajo podría indicar problemas con la mezcla, como exceso de agua o falta de trabajabilidad.

TEMA 07: ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO
Normas Aplicables: ACI 304R (Prácticas de Mezclado, Transporte y Colocación de Concreto)
Segregación:
La segregación puede ser observada visualmente o mediante ensayos de densidad para detectar la distribución desigual de agregados y pasta.
Prevención: Se debe ajustar la relación agua/cemento y la dosificación de agregados para evitar la separación de componentes. El uso de aditivos superplastificantes también puede ayudar a mantener la cohesión sin aumentar el contenido de agua
Exudación:
La exudación se mide observando la cantidad de agua que se eleva a la superficie después de colocar el concreto.
Normas y Medición: ACI 302.1R proporciona recomendaciones para minimizar la exudación, incluyendo el uso adecuado de mezclas y tiempos de fraguado

TEMA 08: MASA UNITARIA Y RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO
Normas Aplicables: ASTM C138 (Densidad, Masa Unitaria, Rendimiento y Contenido de Aire de Concreto Fresco)
Masa Unitaria:
Procedimiento: Llenar un recipiente de volumen conocido con concreto fresco, compactándolo en tres capas y pesando el recipiente lleno. La masa unitaria se calcula dividiendo la masa total por el volumen del recipiente.
Rendimiento Volumétrico:
Cálculo: El rendimiento volumétrico se obtiene dividiendo el volumen total de concreto producido por el volumen de la mezcla diseñada. Un rendimiento correcto asegura que no hay errores en la dosificación o pérdidas de material.

TEMA 09: CÁLCULO DE MASA UNITARIA Y RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO
Normas Aplicables: ASTM C138
Cálculo Detallado:
Masa Unitaria (D): D : Masa del concreto en el recipiente / Volumen del recipiente
Rendimiento Volumétrico (Y): Y: Peso total del concreto / Masa Unitaria
Interpretación: Estos valores se comparan con los valores teóricos para asegurar que no haya discrepancias en la mezcla. Las diferencias significativas pueden indicar errores en la mezcla o problemas durante el transporte

TEMA 10: FRAGUADO INICIAL Y FINAL DEL CONCRETO
Normas Aplicables: ASTM C403 (Tiempo de Fraguado del Concreto Mediante la Resistencia a la Penetración)
Medición:
Fraguado Inicial: Se mide cuando el concreto alcanza una resistencia de 3.5 MPa a la penetración.
Fraguado Final: Se mide cuando la resistencia a la penetración alcanza 27.6 MPa.
Relevancia: Asegurar que el tiempo de fraguado está dentro de los límites especificados evita problemas de trabajabilidad y durabilidad en condiciones extremas.


TEMA 11: CONTENIDO DE AIRE
Normas Aplicables: ASTM C231 (Método de Prueba para Contenido de Aire en Concreto Usando el Método de Presión), ASTM C173 (Método de Prueba Volumétrico)
Medicion:
Método de Presión (ASTM C231): Se utiliza un aparato de presión para medir el contenido de aire atrapado en el concreto fresco. Este método es rápido y preciso para mezclas convencionales.
Método Volumétrico (ASTM C173): Utilizado para concretos ligeros o con aditivos, este método mide el contenido de aire mediante la adición de alcohol para dispersar el aire.
Interpretación: Un contenido de aire adecuado es crucial para la durabilidad del concreto, especialmente en climas donde se esperan ciclos de congelamiento y deshielo.

TEMA 12: ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO
Normas Aplicables: ASTM C31 (Haciendo y Curando Especímenes de Concreto en Campo), ASTM C39 (Ensayo de Compresión de Cilindros de Concreto)
Elaboración:
Procedimiento: Se llena un molde cilíndrico en capas, compactando cada capa con una varilla de acero. Los cilindros deben curarse en condiciones controladas (20°C y humedad relativa > 95%) para simular las condiciones de fraguado y endurecimiento.
Ensayo: Los cilindros se ensayan a compresión a los 7 y 28 días para determinar la resistencia del concreto.
Interpretación: Los resultados deben compararse con los valores especificados en el diseño de la mezcla para asegurar que el concreto


TEMA 13: MASA UNITARIA Y RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO
Normas Aplicables: ASTM C172 (Muestreo de Concreto Fresco)
Procedimiento:
Las muestras deben ser representativas y se recolectan de diferentes puntos del lote de concreto. Se deben seguir estrictamente los procedimientos de muestreo para evitar sesgos en los resultados.
Preparación: Después de recolectar la muestra, se deben realizar los ensayos pertinentes, como asentamiento, contenido de aire, y elaboración de cilindros o vigas de prueba.

TEMA 14: CÁLCULO DE MASA UNITARIA Y RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO
Normas Aplicables: ASTM C78 (Ensayo de Flexión de Concreto), ASTM C293 (Ensayo de Flexión Simple)
Procedimiento:
Elaboración: Las viguetas se preparan llenando moldes rectangulares con concreto fresco y compactándolos en capas. Luego se curan en condiciones controladas.
Curado: Las viguetas deben ser curadas de manera similar a los cilindros, con especial atención a mantener una humedad y temperatura constante para evitar el desarrollo de fisuras o debilitamiento.
Ensayo de Flexión: Se realiza para evaluar la resistencia a la tracción del concreto mediante la aplicación de una carga en el centro de la vigueta hasta que se produzca la fractura
TEMA 01: ASPECTOS GENERALES
Decreto Legislativo N° 1252.
Reglamento.
Directiva general.
Definiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

TEMA 02: FASE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
Definiciones de la Programación Multianual de Inversiones.
Diagnóstico de Brechas
Criterios de priorización.
Elaboración de la Cartera de Inversiones del PMI.
Modificación de la Programación Multianual de Inversiones.

TEMA 03: FASE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.
Procesos de formulación y evaluación de proyectos de inversión.
Identificación y registro de las IOARR.
Formulación y Evaluación de proyectos de inversión.
Ficha Técnica Estándar
Ficha Técnica Simplificada.
Ficha Técnica de Baja y Mediana Complejidad.

TEMA 04: FASE EJECUCIÓN.
Concepción técnica y consistencia.
Ejecución física y financiera de inversiones.
Registros en el Banco de Inversiones del MEF.
Seguimiento de la ejecución de inversiones.

TEMA 05: FASE FUNCIONAMIENTO.
Operación y mantenimiento de las inversiones.
Evaluación ex post de las inversiones.
Inventario de activos generados por las inversiones.

TEMA 06: TALLER DE FICHAS TÉCNICAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS
Aplicación de los Contenidos Mínimos Generales para la elaboración de estudios de
preinversión.
Contenidos Mínimos Sectoriales para la elaboración de estudios de preinversión.
Aplicación de Fichas Técnicas Sectoriales Estándares y Simplificadas.
TEMA 01: ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO CUANDO LLEGA A LA OBRA
Normas Aplicables: ACI 318, ASTM C94
Responsabilidades:
Propietario: Asegurar que el contratista siga las especificaciones de calidad.
Contratista: Implementar un sistema de control de calidad que incluya personal capacitado, procedimientos de inspección, y documentación.
Inspector de Calidad: Verificar la conformidad del concreto con las especificaciones del proyecto en el momento de la entrega. El inspector debe estar familiarizado con las normas ASTM C94 para asegurar que el concreto cumple con los requisitos de resistencia, consistencia, y tiempo de entrega.
Proceso de Recepción:
Verificación del ticket de entrega, que debe incluir detalles sobre la mezcla, tiempo de mezclado, y lugar de procedencia. La ASTM C94 establece que el concreto debe ser colocado dentro de 90 minutos desde la adición de agua, a menos que se usen aditivos retardadores.
Realización de inspecciones visuales y muestreo para ensayos in situ.

TEMA 02: ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO
Normas Aplicables: ASTM C172 (Muestreo), ASTM C31 (Práctica para hacer y curar especímenes de concreto)
Ensayos Inmediatos:
Muestreo (ASTM C172): Recolección de muestras representativas para realizar ensayos de asentamiento, contenido de aire, y temperatura. El muestreo debe hacerse de acuerdo con los métodos especificados para asegurar la representatividad.
Documentación: Registro detallado de todos los ensayos realizados, los cuales deben archivarse y estar disponibles para auditorías y revisiones.

TEMA 03: ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO
Normas Aplicables: ASTM C1064 (Medición de la Temperatura del Concreto)
Medición:
La temperatura debe medirse utilizando un termómetro digital o de vidrio calibrado, colocado a una profundidad mínima de 75 mm dentro de la masa de concreto fresco.
Rango Aceptable: Según ACI 305R (concretos en clima caliente), la temperatura no debe exceder los 32°C a menos que se utilicen aditivos o procedimientos especiales. En clima frío, según ACI 306R, no debe ser inferior a 10°C para asegurar el adecuado fraguado.
Acciones Correctivas: Si la temperatura no está dentro del rango especificado, se deben tomar medidas correctivas, como el uso de hielo o enfriamiento de los agregados para climas cálidos, o calentamiento de los materiales en climas fríos.

TEMA 04: TRABAJABILIDAD O MANEJABILIDAD
Normas Aplicables: ASTM C143 (Ensayo de Asentamiento), ASTM C1611 (Ensayo de Flujo de Concreto Autocompactante)
Concepto:
La trabajabilidad se mide indirectamente a través de ensayos como el de asentamiento, flujo de concreto, o ensayos específicos para concretos autocompactantes.
Determinación: La trabajabilidad deseada dependerá de la aplicación específica y las condiciones del lugar de trabajo. Se debe ajustar la relación agua/cemento, el uso de aditivos y la granulometría de los agregados para obtener la trabajabilidad adecuada.

TEMA 05: ENSAYOS PARA DETERMINAR LA TRABAJABILIDAD
Normas Aplicables: ASTM C143 (Asentamiento), ASTM C1611 (Flujo de Concreto), ASTM C1170 (Prueba de Vebe)
Procedimientos:
Ensayo de Asentamiento (ASTM C143): Mide la consistencia del concreto. Se utiliza principalmente para concretos convencionales.
Ensayo de Flujo (ASTM C1611): Utilizado para concretos autocompactantes, mide la capacidad del concreto para fluir y llenar moldes bajo su propio peso.
Ensayo de Vebe (ASTM C1170): Mide la viscosidad de mezclas de baja trabajabilidad mediante el tiempo que tarda en cambiar de forma bajo vibración.

TEMA 06: ENSAYO DE ASENTAMIENTO
Normas Aplicables: ASTM C143
Procedimiento Detallado:
Llenar un cono de Abrams en tres capas iguales, compactando cada capa con 25 golpes de una varilla de acero.
Retirar el cono verticalmente y medir la diferencia de altura entre el concreto y el cono original.
Interpretación: La altura del asentamiento indica la consistencia del concreto, la cual debe corresponder con las especificaciones del proyecto. Un asentamiento demasiado alto o bajo podría indicar problemas con la mezcla, como exceso de agua o falta de trabajabilidad.

TEMA 07: ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO
Normas Aplicables: ACI 304R (Prácticas de Mezclado, Transporte y Colocación de Concreto)
Segregación:
La segregación puede ser observada visualmente o mediante ensayos de densidad para detectar la distribución desigual de agregados y pasta.
Prevención: Se debe ajustar la relación agua/cemento y la dosificación de agregados para evitar la separación de componentes. El uso de aditivos superplastificantes también puede ayudar a mantener la cohesión sin aumentar el contenido de agua
Exudación:
La exudación se mide observando la cantidad de agua que se eleva a la superficie después de colocar el concreto.
Normas y Medición: ACI 302.1R proporciona recomendaciones para minimizar la exudación, incluyendo el uso adecuado de mezclas y tiempos de fraguado

TEMA 08: MASA UNITARIA Y RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO
Normas Aplicables: ASTM C138 (Densidad, Masa Unitaria, Rendimiento y Contenido de Aire de Concreto Fresco)
Masa Unitaria:
Procedimiento: Llenar un recipiente de volumen conocido con concreto fresco, compactándolo en tres capas y pesando el recipiente lleno. La masa unitaria se calcula dividiendo la masa total por el volumen del recipiente.
Rendimiento Volumétrico:
Cálculo: El rendimiento volumétrico se obtiene dividiendo el volumen total de concreto producido por el volumen de la mezcla diseñada. Un rendimiento correcto asegura que no hay errores en la dosificación o pérdidas de material.

TEMA 09: CÁLCULO DE MASA UNITARIA Y RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO
Normas Aplicables: ASTM C138
Cálculo Detallado:
Masa Unitaria (D): D : Masa del concreto en el recipiente / Volumen del recipiente
Rendimiento Volumétrico (Y): Y: Peso total del concreto / Masa Unitaria
Interpretación: Estos valores se comparan con los valores teóricos para asegurar que no haya discrepancias en la mezcla. Las diferencias significativas pueden indicar errores en la mezcla o problemas durante el transporte

TEMA 10: FRAGUADO INICIAL Y FINAL DEL CONCRETO
Normas Aplicables: ASTM C403 (Tiempo de Fraguado del Concreto Mediante la Resistencia a la Penetración)
Medición:
Fraguado Inicial: Se mide cuando el concreto alcanza una resistencia de 3.5 MPa a la penetración.
Fraguado Final: Se mide cuando la resistencia a la penetración alcanza 27.6 MPa.
Relevancia: Asegurar que el tiempo de fraguado está dentro de los límites especificados evita problemas de trabajabilidad y durabilidad en condiciones extremas.


TEMA 11: CONTENIDO DE AIRE
Normas Aplicables: ASTM C231 (Método de Prueba para Contenido de Aire en Concreto Usando el Método de Presión), ASTM C173 (Método de Prueba Volumétrico)
Medicion:
Método de Presión (ASTM C231): Se utiliza un aparato de presión para medir el contenido de aire atrapado en el concreto fresco. Este método es rápido y preciso para mezclas convencionales.
Método Volumétrico (ASTM C173): Utilizado para concretos ligeros o con aditivos, este método mide el contenido de aire mediante la adición de alcohol para dispersar el aire.
Interpretación: Un contenido de aire adecuado es crucial para la durabilidad del concreto, especialmente en climas donde se esperan ciclos de congelamiento y deshielo.

TEMA 12: ENSAYO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO
Normas Aplicables: ASTM C31 (Haciendo y Curando Especímenes de Concreto en Campo), ASTM C39 (Ensayo de Compresión de Cilindros de Concreto)
Elaboración:
Procedimiento: Se llena un molde cilíndrico en capas, compactando cada capa con una varilla de acero. Los cilindros deben curarse en condiciones controladas (20°C y humedad relativa > 95%) para simular las condiciones de fraguado y endurecimiento.
Ensayo: Los cilindros se ensayan a compresión a los 7 y 28 días para determinar la resistencia del concreto.
Interpretación: Los resultados deben compararse con los valores especificados en el diseño de la mezcla para asegurar que el concreto


TEMA 13: MASA UNITARIA Y RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO
Normas Aplicables: ASTM C172 (Muestreo de Concreto Fresco)
Procedimiento:
Las muestras deben ser representativas y se recolectan de diferentes puntos del lote de concreto. Se deben seguir estrictamente los procedimientos de muestreo para evitar sesgos en los resultados.
Preparación: Después de recolectar la muestra, se deben realizar los ensayos pertinentes, como asentamiento, contenido de aire, y elaboración de cilindros o vigas de prueba.

TEMA 14: CÁLCULO DE MASA UNITARIA Y RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO
Normas Aplicables: ASTM C78 (Ensayo de Flexión de Concreto), ASTM C293 (Ensayo de Flexión Simple)
Procedimiento:
Elaboración: Las viguetas se preparan llenando moldes rectangulares con concreto fresco y compactándolos en capas. Luego se curan en condiciones controladas.
Curado: Las viguetas deben ser curadas de manera similar a los cilindros, con especial atención a mantener una humedad y temperatura constante para evitar el desarrollo de fisuras o debilitamiento.
Ensayo de Flexión: Se realiza para evaluar la resistencia a la tracción del concreto mediante la aplicación de una carga en el centro de la vigueta hasta que se produzca la fractura
TEMA 01: SISTEMA DE ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO (HACCP)
Sistema HACCP. Definición. Orígenes y principios y etapas del HACCP.
Formación del Equipo HACCP.
Elaboración de la Política de Calidad e Inocuidad.
Los Siete Principios.
Los doce Pasos para la Implementación del Sistema HACCP
HABILITACIÓN SANITARIA, VALIDACIÓN DEL PLAN HACCP Y HOMOLOGACIÓN
Costos y trámites.
Como enfrentar una habilitación Sanitaria y Validación del Plan HACCP.
Formatos.
TALLER HACCP. Formación de Equipo HACCP.
Diseño de un Plan HACCP por cada equipo.

TEMA 02: ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO – PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO (POEs)
Normativa y Reglamentación.
Higiene: Limpieza y Desinfección. Agentes. Propiedades. Mecanismos de acción.
Métodos de aplicación.
Diseño del Programa de Higiene y saneamiento (H&S) y de los Procedimientos
Operativos de Higiene y Saneamiento (POES).

TEMA 03: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO (POES)
EXIGIDOS POR DIGESA/SENASA
POES 1: Control de Limpieza y Desinfección de las áreas (zonas) de la empresa
POES 2: Control de Limpieza y Desinfección de máquinas, equipos y utensilios
POES 3: Control de Higiene y Salud del Personal.
POES 4: Programa de Control de Plagas.
POES 5: Procedimiento de Control del Agua
POES 6: Control de Recolección y Disposición de Residuos Sólidos
POES 7: Verificación y Validación del Programa de Higiene

TEMA 04: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO (POES) EXIGIDOS POR SANIPES
POES 1: Seguridad del agua y del Hielo
POES 2: Limpieza y Saneamiento de las superficies en contacto con los alimentos.
POES 3: Prevención de la Contaminación Cruzada
POES 4: Mantenimiento del lavado y desinfección de manos y de los servicios sanitarios.
POES 5: Protección de los alimentos de adulterantes
POES 6: Rotulación, almacenamiento y uso de substancias toxicas en forma adecuada.
POES 7: Control de las condiciones salud de los empleados.
POES 8: Control de las plagas.
TEMA 01: FUNDAMENTOS E INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL ISO 39001: 2018
Objeto y campo de aplicación.
Referencias normativas.
Contexto de la organización.
Liderazgo.
Planificación.
Apoyo.
Operación.
Evaluación del desempeño.
Planificación. Mejora.
Taller práctico: Elaboración mapa de procesos.
Estudio de casos prácticos
TEMA 02: AUDITORÍAS INTERNAS
Términos y definiciones de auditoría.
Planificación de la auditoría. Lista de
verificación de auditoría.
Reunión de apertura.
Ejecución de auditoría
Resultados de la auditoría. Hallazgos de auditoría. Reunión de Cierre
Seguimiento de la auditoría
Estudios de casos prácticos
Función pública y el servicio civil
Sistema nacional de recursos humanos
Los siete sub sistemas de recursos humanos
La reforma nacional del servicio civil
Las responsabilidad administrativa
Procedimiento administrativo disciplinario
Seguridad salud en el trabajo
TEMA 01: FORMULACIÓN
Ÿ Introducción.
Ÿ Horizonte de Evaluación.
Ÿ Análisis del Mercado del Servicio.
Ÿ Análisis de la Demanda del Servicio.
Ÿ Brecha Oferta – Demanda.
Ÿ Análisis Técnico.
Ÿ Aspectos Técnicos.
Ÿ Planteamiento de las alternativas técnicas factibles.
Ÿ Gestión del Proyecto de Inversión.
Ÿ Fase de Ejecución.
Ÿ Fase de Funcionamiento.
Ÿ Gestión integral de riesgos en la ejecución y funcionamiento.
Ÿ Costos del proyecto.
Ÿ Estimación de costos de inversión.
Ÿ Estimación de los costos de inversión en la fase de Funcionamiento.
Ÿ Estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementales.
Ÿ Flujo de costos incrementales a precios de mercado.
TEMA 02: EVALUACIÓN
Ÿ Introducción.
Ÿ Evaluación Social.
Ÿ Beneficios Sociales.
Ÿ Costos Sociales.
Ÿ Evaluación privada.
Ÿ Análisis de Sostenibilidad.
Ÿ GRD -CCC y AdR-CCC en la Formulación.
Ÿ Evaluación Ambiental.
Ÿ Nivel de profundidad de la información en la definición del proyecto, alcances de ingeniería y estimación del presupuesto deinversión del proyecto.
Ÿ Visualización.
Ÿ Ingeniería Conceptual.
Ÿ Ingeniería Básica.
Ÿ La evaluación de proyectos en el Ciclo de Inversiones.
Ÿ Financiamiento de la operación y el mantenimiento.
Ÿ Identificación de las fuentes de financiamiento.
Ÿ Análisis de alternativas de financiamiento de los saldos.
TEMA 03: FICHAS TÉCNICAS PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Ÿ Formato 6 – A: Ficha técnica simplificada general.
Ÿ Datos Generales.
Ÿ Identificación.
Ÿ Formulación.
Ÿ Evaluación.
Ÿ Formato 6 – B: Ficha de baja y mediana complejidad.
Ÿ Datos Generales.
Ÿ Identificación.
Ÿ Formulación.
Ÿ Evaluación.
Ÿ Anexo N° 9: Lineamientos para la Estandarización de Proyectos de Inversión - Ficha técnica estándar.
Ÿ Taller en Metodologías e instrumentos sectoriales
TEMA 01: ANÁLISIS Y DISEÑO CON CONCRETO ARMADO Y REFORZADO PARTE 01
Análisis y diseño de detalles estructurales básicos de concreto armado y reforzado.
Análisis de la norma técnica peruana E.060
Requisitos del reglamento para concreto estructural ACI 318
Concreto armado dominios de deformación.
Análisis y diseño de vigas simplemente reforzadas en flexión, cuantías máximas y mínimas, secciones controladas por falla en tracción y de compresión.

TEMA 02: ANÁLISIS Y DISEÑO CON CONCRETO ARMADO Y REFORZADO PARTE 02
Análisis de secciones en compresión.
Análisis de flexo compresión, cortante en estructuras de concreto armado.
Comportamiento sismo resistente de estructuras de concreto armado y reforzado.
Análisis y control de calidad del cemento y el acero en obra.
TEMA 01: DISEÑO DE VIGAS - CALCULO MANUAL – PARTE 01
Hipótesis del diseño de vigas, según la norma técnica peruana E.060 y ACI 318S.
Dimensiones de una viga.
Diseño de vigas simples y doblemente reforzadas.
Diseño de vigas con y sin responsabilidad sísmica (flexión, cortante).

TEMA 02: DISEÑO DE VIGAS - CALCULO MANUAL – PARTE 02
Diseño de vigas pared o de gran peralte.
Diseño de vigas de acoplamiento de placas.
Diseño de vigas de cimentación.
Diseño de vigas T, cuantías.

TEMA 03: DISEÑO DE VIGAS - CALCULO MANUAL – PARTE 03
Análisis de cortante y tracción de vigas.
Calculo de armaduras longitudinales en vigas.
Empalme de vigas por solape y traslape.
Cuantías.
Calculo manual con Excel.

TEMA 04: DISEÑO DE VIGAS CON PROGRAMA SAP2000
Modelo, análisis y diseño estructural de un Portica de una edificación en concreto armado utilizando SAP 2000 v20.
Calculo de la viga del pórtico
TEMA 01: DISEÑO DE COLUMNAS - CALCULO MANUAL – PARTE 01
Diseño de columnas de concreto reforzado, según la norma técnica peruana
E.060 y ACI 318S.
Limitaciones geométricas en el diseño de columnas.
Pre dimensionamiento de acero en columnas.
Calculo del refuerzo longitudinal de columnas.
TEMA 02: DISEÑO DE COLUMNAS - CALCULO MANUAL – PARTE 02
Calculo del refuerzo transversal de columnas.
Verificación del diseño de columnas por resistencia mínima a la flexión.
Diseño uniaxial y biaxial de columnas cortas rectangulares y circulares.
Pandeo y diseño de columnas esbeltas rectangulares y circulares.
TEMA 03: DISEÑO DE COLUMNAS - CALCULO MANUAL – PARTE 03
Diseño de columnas con secciones L, T.
Cálculo en Excel para columnas.
TEMA 04: DISEÑO DE COLUMNAS CON PROGRAMA ETAB 2016
Modelo, análisis y diseño estructural de un Portica de una edificación en concreto
armado utilizando ETAB 2016
Calculo de la columna del pórtico
TEMA 01: DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN
▪ Zapata Aislada
▪ Platea de Cimentación
▪ Cimiento Corrido
TEMA 02: DISEÑO DE ELEMENTOS NO SISMORRESISTENTES
▪ Escalera
TEMA 01: PREDIMENSIONAMIENTO Y MODELAMIENTO DE UNA VIVIENDA DE ALBAÑILERÍA
Ÿ Cálculo de densidad de muros.
Ÿ Cálculo del espesor efectivo de un muro portante.
Ÿ Longitud mínima de un muro para ser considera portante.
Ÿ Altura máxima para construir con muros de albañilería.
Ÿ Espesor máximo y mínimo de las juntas.
Ÿ
TEMA 02: ESTRUCTURACIÓN:
Ÿ Estructuración con diafragma rígido.
Ÿ Configuración del edificio, simetría y continuidad de los muros.
Ÿ La distancia máxima entre juntas de control para ladrillos de arcilla y concreto.
Ÿ Consideración de diseño para reforzar los muros de acuerdo al tipo de zona sísmica.
Ÿ Requisitos para que sea considerado un muro portante.
Ÿ Distancia máxima entre ejes de columnas.
Ÿ Espesor mínimo de una columna en albañilería confinada.
Ÿ Espesor mínimo en vigas soleras, vigas de amarre.
Ÿ Diferencia entre una viga chata, viga solera, y viga de amarre.
Ÿ
TEMA 03: MODELAMIENTO DE UNA VIVIENDA ALBAÑILERÍA EN ETABS 2016 PARTE 01
Ÿ Características de los materiales.
Ÿ Definición y dibujo de todos los elementos (muros , columnas, vigas , losa)
Ÿ Cargas unitarias.
Ÿ Metrado de cargas.
Ÿ Asignación de cargas de diseño
Ÿ Diseño de los elementos de confinamiento de los muros del primer piso y de los muros
agrietados en los pisos superiores.
Ÿ Calculo del área de la sección de la columna de confinamiento
Ÿ Diseño por compresión de la columna de confinamiento.
TEMA 04: MODELAMIENTO DE UNA VIVIENDA ALBAÑILERÍA EN ETABS 2016 PARTE 02
Ÿ Diseño por fricción de la columna de confinamiento.
Ÿ Cálculo del refuerzo vertical (acero) requerido en la columna.
Ÿ Cálculo de los estribos de confinamiento en la columna.
Ÿ Cálculo de acero requerido en las vigas soleras y vigas de amarre.
Ÿ Diseño de los pisos no agrietados.
Ÿ Cálculo de acero requerido en escaleras y su respectiva memoria de cálculo.
Ÿ Diseño de losas aligeradas y su memoria de cálculo
Problemática actual de las obras publicas
Marco legal
Definiciones de claves
Planificación de riesgos
Identificación de riesgos (taller)
Análisis cualitativo de riesgos (taller)
Análisis cuantitativo de riesgos (taller)
Planeamiento de respuestas
Contenido de PGR
TEMA 01: VALIDACION
Ÿ Conceptos
Ÿ Tipos
TEMA 02: PLANIFICACIÓN DE LA VALIDACION
Ÿ Objetivo de la Validación
Ÿ Parámetros
Ÿ Procedimiento
Ÿ Definisión del ensayo
Ÿ Verificación de Equipos
Ÿ Verificación de materiales y reactivos
Ÿ Ensayos para el estudio
Ÿ Definición de criterios de aceptación
TEMA 03: PARAMETROS DE VALIDACION
Ÿ Veracidad
Ÿ Precisión (repetibilidad, reproducibilidad)
Ÿ Selectividad
Ÿ especificidad.
Ÿ Linealidad
Ÿ Límite de detección
Ÿ Límite de cuantificación.
Ÿ Robustez
Ÿ Incertidumbre.
TEMA 04: EJECUCIÓN DE LA VALIDACION
Ÿ Herramientas estadìsticas básicas : Promedio, Mediana y Moda,
Medidas de variabilidad o dispersión. Varianza y Desviación
estándar.
Ÿ Análisis de la Varianza
ANOVA con un factor.
Ÿ Estimación de parámetros y determinación de los intervalos de
confianza, del modelo de regresión.
Ÿ Metodologías estadísticas para la verificación de los parámetros de
validación.
Ÿ Plan de Validación de ensayos. Ejemplos de validación: Gravimétrico,
Volumétrico e Instrumental
TEMA 01: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE
LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN, ESQUEMA NTPISO/IEC 17025:2017
Introducción a la Evaluación de la Conformidad.
La acreditación en Perú: INACAL.
Proceso de acreditación.
Directrices para la acreditación de los laboratorios de ensayo y
calibración
Requisito de acreditación: estándar internacional y directriz: DA-acr06D.
TEMA 02: SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIO RELATIVO A LA NTPISO/IEC 17025:2017
Implementación de un sistema de gestión.
Documentación. Objetivo y beneficios.
Control de documentos.
Control de registros.
Procedimientos y documentos requeridos por la norma.
TALLER 1 ELABORANDO EL PROCEDIMIENTO
TEMA 03: ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA NTP-ISO/IEC 17025:2017 – RECOMENDACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Implementación de los requisitos generales introductorios: Cómo
implementar los requisitos referidos a la imparcialidad y confidencialidad.
Implementación de los requisitos relativos a los recursos: Implementación de los requisitos referidos a los recursos en función al personal, condiciones ambientales, equipamiento, y compras.
Implementación de los requisitos relativos al proceso productivo: implementación de los requisitos referidos al proceso en relación a
relación a la revisión de solicitudes ofertas y contratos; selección, verificación y validación de métodos, manipulación de ítems de ensayo y calibración; y aseguramiento de la validez de los resultados.
Implementación de los requisitos relativos a los recursos en función de informe de resultados: declaración de conformidad, opiniones e interpretaciones, trabajo no conforme, control de datos y gestión de la información.
Implementación de los requisitos relativos al sistema de gestión de calidad y mejora continua.
TALLER 2 REGISTRO DE TRABAJOS NO CONFORMES
TEMA 01 : INTRODUCCIÓN ESTADÍSTICA E ISO 17025.2005:
Requisitos de la Norma ISO/IEC 17025: Identificación general de herramientas estadísticas aplicables en los requisitos de gestión y en los requisitos técnicos.
¿Qué es la estadística?
Tipos de estudios estadísticos.
Elementos.
Población.
Tipos de Variables.
Estadísticos de tendencia central.
Promedio, Mediana y Moda.
Medidas de variabilidad o dispersión.
Rango, Diferencia intercuartilica, Varianza y Desviación estándar.
Diagramas de dispersión. Diagrama de cajas.
Aplicaciones en Minitab.

TEMA 02 : VARIABLES ALEATORIAS
Introducción.
Variables aleatorias discretas.
Variables aleatorias continuas.
Estimación confidencial.
Intervalos de confianza para la distribución normal.
Intervalos de confianza para variables dicotómicas.
Aplicaciones en Minitab.
TEMA 03: CONTRASTES DE HIPÓTESIS
Contrastes paramétricos en una población normal y no paramétricos.
Pruebas de detección de puntos atípicos.
Contrastes de una proporción.
Contrastes para la diferencia de medias apareadas normales y no normales (T Apareada y Test de Wilcoxon).
Contrastes de dos conjuntos de datos independientes. (Prueba T y
Prueba de Mann Whitney).
Contrastes sobre la diferencia de proporciones.
Aplicaciones en Minitab.
TEMA 04 : ANÁLISIS DE LA VARIANZA
Introducción.
ANOVA con un factor.
Prueba de Kruskal Wallis.
ANOVA de 2 factores.
Prueba de Friedman.
Aplicaciones en Minitab.
TEMA 05 : ANÁLISIS DE REGRESIÓN
Supuestos del Modelo.
Creación del modelo de regresión.
Estimación de parámetros y determinación de los intervalos de confianza. Validación del modelo de regresión.
Aplicaciones en Minitab.
TEMA 01: DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES
Alcance de las instalaciones norma EM.010
Introducción a simbología eléctrica
Altura máxima correspondiente de los componentes eléctricos
Definiciones de tipos de instalaciones eléctricas
Partes de componentes de un proyecto de alumbrado
Concepto de interruptor simple, interruptor doble y conmutación
Concepto de Planos unifamiliar y multifamiliares

TEMA 02: PROYECTO DE INSTALACIONES RESIDENCIALES MULTIFAMILIAR CON AUTOCAD Y EXCEL
Selección de plano de arquitectura de vivienda multifamiliar
Detalle de las simbologías eléctricas, Leyenda
Distribución de lámparas en el plano de arquitectura
Criterio de diseño eléctrico
Distribución de tableros
Concepto de normativas técnica NTP
Amperios que soporta las tomacorriente y mínima sección conductores
Distribución de centros de iluminación, tomacorrientes en el plano Multifamiliar
Cálculo de Método general con lux según normativa

TEMA 03: TIPOS DE SUMINISTROS MONOFÁSICO, TRIFÁSICO EN INSTALACIONES INTERIORES
Niveles de tensión red trifásica 220 VAC, Red trifásica 380 VAC
Seleccionar el nivel de tensión y el tipo de suministro especificar en el plano.
Selección de interruptores termomagnético para salidas especiales.
Selección de tuberías e instalación para los circuitos derivados de tomacorrientes, cocina, sala, comedor, calentador de agua y electrobomba.
Selección de alimentador Medido a tablero.
Especificaciones aashto para el diseño de puentes por el método lrfd (2007-2010).
(Método de diseño por estados limites)
Modelos estructurales para puentes tipo tablero.
Líneas de influencia. Aplicaciones.
Modelamiento de cargas de diseño.
Herramientas convencionales de análisis.
Distribución de cargas vivas vehiculares en puentes tipo tablero.
Aplicaciones diversas: losas, vigas “T”, losa y vigas, y secciones cajón.
Calculo de los factores de distribución de carga viva de manera directa.
Aplicación de los factores LLD según la solicitación en la super estructura.
Método 1: Factores de Distribución especificado por el usuario.
Método 2: Factores LLD calculados directamente por el CSi Bridge (cumpliendo norma
AASHTO LRFD).
Método 3: Leídos directamente desde el análisis previo, antes de realizar el diseño.
Método 4: Considerando la distribución uniforme en las vigas, que forman la
superestructura.
Chequeo de deflexión por servicio, Chequeo por fuerza de Corte y Flexión, Leer las
fuerzas/esfuerzos directamente desde las vigas.
Ejemplo de cálculo de los LLDF usando el método 2.
TEMA 01 : GENERALIDADES
Fundamentos de Hidráulica Fluvial aplicables al diseño de defensas ribereñas y encauzamiento.

TEMA 02 : DISEÑO DE DEFENSAS RIBEREÑAS
Relevancia de la erosión de riberas.
Mecanismos de control de la erosión de riberas.

TEMA 03 : DISEÑO DE GAVIONES
Diseño y construcción de gaviones.
Conceptos sobre evaluación de la conformidad y acreditación
Proceso de revisión de la NTP-ISO/IEC 17025
La NTP-ISO/IEC 17025:2017
Capítulo 1: Objeto y campo de aplicación
Capítulo 2: Referencias normativas
Capítulo 3: Términos y definiciones
Capítulo 4: Requisitos generales
Capítulo 5: Requisitos relativos a la estructura
Capítulo 6: Requisitos relativos a los recursos
Capítulo 7: Requisitos del proceso
Capítulo 8: Requisitos del sistema de gestión
Proceso de acreditación ante el INACAL
Talleres
TALLER 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A LA IMPARCIALIDAD
TALLER 2 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 17025
TEMA 01: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE
LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN, ESQUEMA NTPISO/IEC 17025:2017
Introducción a la Evaluación de la Conformidad.
La acreditación en Perú: INACAL.
Proceso de acreditación.
Directrices para la acreditación de los laboratorios de ensayo y
calibración
Requisito de acreditación: estándar internacional y directriz: DA-acr06D.
TEMA 02: SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIO RELATIVO A LA NTPISO/IEC 17025:2017
Implementación de un sistema de gestión.
Documentación. Objetivo y beneficios.
Control de documentos.
Control de registros.
Procedimientos y documentos requeridos por la norma.
TALLER 1 ELABORANDO EL PROCEDIMIENTO
TEMA 03: ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA NTP-ISO/IEC 17025:2017 – RECOMENDACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Implementación de los requisitos generales introductorios: Cómo
implementar los requisitos referidos a la imparcialidad y confidencialidad.
Implementación de los requisitos relativos a los recursos: Implementación de los requisitos referidos a los recursos en función al personal, condiciones ambientales, equipamiento, y compras.
Implementación de los requisitos relativos al proceso productivo: implementación de los requisitos referidos al proceso en relación a
relación a la revisión de solicitudes ofertas y contratos; selección, verificación y validación de métodos, manipulación de ítems de ensayo y calibración; y aseguramiento de la validez de los resultados.
Implementación de los requisitos relativos a los recursos en función de informe de resultados: declaración de conformidad, opiniones e interpretaciones, trabajo no conforme, control de datos y gestión de la información.
Implementación de los requisitos relativos al sistema de gestión de calidad y mejora continua.
TALLER 2 REGISTRO DE TRABAJOS NO CONFORMES
TEMA 01: ASPECTOS GENERALES.
Panorama actual de las Presas en el Mundo. Importancia técnica, económica y social.

TEMA 02: EMBALSES.
Definición y Clasificación. Ventajas y Desventajas de los embalses. Embalses.
Consideraciones para la selección del sitio del embalse. Características de los embalses.
Procedimiento General para la Planeación de un Embalse.
Aporte de sedimentos al Embalse

TEMA 03: DISEÑO DEL EMBALSE.
Tránsito de crecientes en un embalse

TEMA 04: PRESAS.
Clasificación. Elección del tipo de Presa.
Consideraciones generales para la ubicación de las presas.
Necesidad de Presa-Embalse. Bordo libre.
Impacto Ambiental de presas.

TEMA 05: PRESAS DE GRAVEDAD.
Definición y Componentes. Ventajas y Desventajas. Tipos.
Consideraciones Generales para la ubicación de la Presa.
Dimensionamiento de las Presas. Materiales y Aspectos de Construcción.
Análisis de Fuerzas Actuantes. Análisis de Estabilidad.
Ejemplo de Aplicación

TEMA 06: PRESAS DE MATERIALES SUELTOS.
Aspectos Generales. Clasificación de las presas flexibles. Ventajas y desventajas.
Fallas más comunes en la construcción. Presas flexibles homogéneas y mixtas.
Filtración a través de la presa y la fundación.
Estabilidad de la Presa..
Ejemplo de Aplicación del Diseño de una Presa de Tierra

TEMA 07: OTROS TIPOS DE PRESAS.
Presas de Contrafuertes. Características Presas Arco. Presas de concreto compactado con rodillo (CCR)
TEMA 01: DEFINICIÓN DE BOCATOMA.
Fases en el Diseño.
Requisitos Previos al diseño.
Selección del Tipo de Obra. Tipos.

TEMA 02 : PARTES DE UNA BOCATOMA.
Operación y Mantenimiento.
Obra de Desvío Provisional.

TEMA 03: PRESA DE DERIVACIÓN:
Diseño hidráulico de Aliviadero de Demasías.
Altura del Aliviadero. Perfil.
Caudal de descarga sobre la cresta de cimacio.
Factores que influyen en el Coeficiente de Descarga.

TEMA 04: DISEÑO DE LA POZA DISIPADORA.
Subpresión. Socavación en presa de derivación.
Métodos de cálculo.
Caudal de limpia.
Velocidad de arrastre.
Compuerta de Limpia.

TEMA 05: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE ALIVIADERO DE DEMASÍAS;
Fuerzas Actuantes.
Análisis.
Estabilidad.
Espesor de la Poza Disipadora.

TEMA 06: PILARES. DIMENSIONAMIENTO.
Análisis Estructural de Pilares:
Fuerzas Actuantes.

TEMA 07: ESTRIBOS Y MUROS DE ENCAUZAMIENTO:
Finalidad.
Clases.
Altura Total.
Análisis de Estabilidad.
Encauzamiento.
Protección rocosa.

TEMA 08: CASOS PROBLEMÁTICOS DE FUNCIONAMIENTO DE BOCATOMAS
Problemas ocurridos en diferentes Bocatomas a nivel nacional.

TEMA 09: Aplicación Práctica.ad del sifón.
Aplicación Práctica.
TEMA 01: CONOCIMIENTO CULTURA LEAN
•Introducción Lean Thinking
•Toyota vs Lean Thinking
•Signos vitales del cambio
•Muda
TEMA 02: SISTEMATIZACIÓN
•Estandarización
•Lean paso a paso: Herramientas ‘lean’
•Cultura Kaizen
TEMA 03: A3 THINKING
•A3 Thinking
•Dinámicas A3
•A3 paso a paso
TEMA 04: AGILE
•Proyectos en cascada & Agiles
•Introducción a Metodologías Agiles: Scrum, Lean-Kanban, etc.
•Scrum: Introducción y dinámica
TEMA 05: GESTIÓN PROYECTOS CADENA CRÍTICA (CCPM)
•Gestión multiproyecto & monoproyecto
•Introducción Teoría Limitaciones
•Gestión por Cadena Crítica
•Gestión de Buffers: tiempo y coste
TEMA 06: VALUE STREAM MAPPING
•Lean Project Development
•Project Value Stream Mapping
•Estado actual + estado futuro
•Lean Accounting, TDABC, Scoreboards
TEMA 07: IMPLANTACIÓN LEAN
•Visual Management: Obeya Room, Técnicas Metaplan
•Gestión del Cambio
•Hoshin Kanrin
•Toyota Kata
TEMA 01: CONCEPTOS
PRELIMINARES
Campamentos
Cartel de obra
Limpieza

TEMA 02: RESIDENTE DE OBRA COMO
DIRECTOR DE PROYECTOS
Perfil del residente
Habilidades blandas

TEMA 03: EXPEDIENTE TÉCNICO
Contenido
Análisis de riesgos

TEMA 04: INICIO DE OBRA
Factores
Suspensión

TEMA 05: ACTIVIDADES
PRELIMINARES
Conocimiento del entorno
Planes de trabajo

TEMA 06: PLANIFICACIÓN DE OBRA
Programación de obra: Para el
proyecto, mensual, semanal, etc.

TEMA 07: CANTERAS, ENSAYOS
FRECUENTES
Acondicionamiento
Reacondicionamiento
Equipo mínimo
Antigüedad
Control

TEMA 08: TRAZO Y REPLANTEO
Antes de la ejecución
Durante

TEMA 09: MOVIMIENTO DE TIERRAS

TEMA 10: MEJORAMIENTOS DE LA
SUBRASANTE
Tipos
Puentes y obras de drenaje

TEMA 11: PAVIMENTOS
Tipos de pavimentos
Drenajes

TEMA 12: TIPOS DE DRENAJES
Procedimiento constructivo

TEMA 13: CARPETA ASFÁLTICA
Procedimiento constructivo

TEMA 14: SEÑALIZACIONES

TEMA 15: ACTIVIDADES PRINCIPALES DE CONSERVACIÓN
PARTE 01 – DISEÑO DE CARRETERAS CON AUTOCAD CIVIL 3D Y
MEMORIAS DESCRIPTIVAS CON EXCEL
✓ Normativa para el desarrollo de expedientes técnicos de carretera
✓ Componentes del Proyecto
✓ Consideraciones de diseño DG 2018 y Estudios Básicos.
✓ Diseño de la carretera con el uso de Civil 3D
✓ Selección del Trazo
✓ Diseño Horizontal y Vertical
✓ Cálculo de Volúmenes
✓ Introducción a las Obras de Arte
✓ Memoria descriptiva.
✓ Metrados.

PARTE 02 – ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS USANDO
EL SOFTWARE S10 – MS PROJECT
✓ Análisis de costos unitarios.
✓ Presupuesto de obra.
✓ Gastos generales y gastos de supervisión.
✓ Fórmula polinómica.
✓ Cronogramas.
✓ Especificaciones Técnicas.
✓ Planos del Proyecto.
✓ Documentos complementarios.
✓ Cotizaciones
TEMA 01

PRESUPUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO.

Introducción Proceso presupuestario del Sector Público
Objetivo y progresividad en la implementación.
Categorías de programación y clasificación presupuestal.
Ejecución: Programación de Compromisos Anuales PCA.
Presupuesto por resultados PPR

TEMA 02

PLANIFICACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO.
Planificación a Corto Plazo: POI, PAC, PIA.
Manejo de Clasificadores Presupuestarios.
Proceso de programación presupuestal.
Categorías de programación.
Cronograma de gastos
TEMA 01: BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Conducta PAS
Cadena asistencial
Urgencias y emergencias
Conciencia
Respiración
Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)
RCP Adulto
RCP Infante
RCP lactante
Obstrucción de vía aérea
Obstrucción incompleta
Obstrucción completa
Evaluación secundaria
Patologías más frecuentes
Heridas
Hemorragias
Contusiones
Traumatismos
Quemaduras
Intoxicaciones
TEMA 02: BRIGADAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS
2.1. FUEGO
Definición del fuego
Triangulo del fuego
Métodos de extinción
Clasificación del fuego
Difusión del calor
Logística en caso de incendio
2.2. EXTINTORES
Definición Extintores
Tipos de extintores
Uso de extintores
Cuidados de los extintores
Riesgos con los extintores
Ejercicio de campo
2.3. MANGUERAS E HIDRANTES
Definición Hidrantes
Mantenimiento y cuidados
Uso de hidrantes
Tipos de Chorro
Ejercicio de campo
2.4. FORMACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA
Comandante
Brigada No. 1 Extintores
Brigada No. 2 Mangueras e hidrantes
Brigada No. 3 Equipo adicional
Brigada No. 4 Acordonamiento y
descontaminación.
Brigada No. 5 Brigada lista de apoyo
TEMA 03: BRIGADAS DE EVACUACIÓN Y RESCATE: SIMULACROS
Identificación de riesgos
Cuando evacuar
Sistema de Alarma
Instrucciones a la brigada de evacuación
Funciones específicas a los integrantes de la brigada
Instrucciones a los ocupantes del edificio
Instrucciones a los visitantes.
TEMA 01: MATERIALES PELIGROSOS NIVEL I ADVERTENCIA.
Definiciones
Alcances
Clasificación MAPTEL
Reconocimiento e identificación
Uso de la Guía de respuesta e emergencia
TEMA 02: MATERIALES PELIGROSOS NIVEL II OPERACIONAL.
Riesgo de almacenamiento y tipos de envases
Propiedades fisicas y químicas
EPP
Toxicología
Procesos de manejo de materiales peligrosos
Descontaminación
Manejo de información
Sistema de comando información
TEMA 03: MATERIALES PELIGROSOS NIVEL III TÉCNICO
Control de emergencia en tanques y cisternas con combustibles y GLP.
Trabajos de control de fugas en tuberías, bridas, accesorios, ajustes, retiro y reemplazo con flujo permanente.
Tipos de vestimenta de protección personal, uso de trajes Nivel A, Nivel B, Nivel C y SCBA.
Práticas de motricidad fina con herramientas menores y ejercicios pesados de resistencia.
Implementacion de un sistema de descontaminación, armado y operación.
Control de fugas reales de GLP, de cilindros estacionarios.
Árbol de tuberías
(válvulas, niples, tees) y mangueras no fijas. Practicas de descarga violenta intencional.
Control de fugas en cilindros de hasta una tonelada de gas, cloro, acetileno, amoniaco utilizando Kit A y B.
Práctica nocturna de simulación de incidente mayor de materiales peligrosos con sistema de comando de incidentes y varias prioridades tácticas en simultáneo
(rescate, control, extinción, etc.).
Conocimientos de tipos de espumas, dispositivos de aplicación, simulaciones de laboratorio con AFFF-ARC, AFFF Fluoroproteínicas, alta expansión.
Control de pérdidas de sólidos particulados y disposición final.
Química básica aplicada a materiales peligrosos, demostración de reacciones químicas y daños.
Descripción de los distintos tipos de instrumentos a utilizar, en el campo y características.
Trabajos con contenedores a desnivel; técnicas de trasiego; bonding & grounding.
TEMA 01: MARCO LEGAL
Normas Nacionales (IRAM 3920 – IRAM 3921) e
Internacionales. (ASME; ANSI; CMAA;
AISE; OSHA; FEM; EN; API; entre otros).
Leyes argentinas haciendo referencia a requisitos legales a
cumplir por los operadores de grúas. (Ley de Higiene y
Seguridad 19587 y sus decretos reglamentarios. (911/96,
351/79, 249/07)
Normas particulares de cada empresa y Procedimientos de
Seguridad.
TEMA 02: FUNDAMENTOS FÍSICOS
Centro de Gravedad
Condición de Equilibrio
Sistema de Unidades
TEMA 03: SEGURIDAD OPERACIONAL
Condiciones Generales
Aptitud del Operador
Elementos de Protección Personal
Análisis de Riesgo
Planificación del trabajo
I nspección del Equipo
Prácticas de Operación
TEMA 04: ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE IZAJES
Definición de términos Importantes. Nomenclatura de
componentes de equipos y
elementos de izaje
Inspección de Elementos y Accesorios de Izajes
Cables, Eslingas, Grilletes, Ganchos, Pastecas, Terminales de Cuñas, etc
Tipos de Grúas
TEMA 01: FUNDAMENTOS GENERALES
Concepto de trabajo en caliente y de trabajo en frío.
Requerimientos básicos para ejecutar trabajos en caliente.
Recomendaciones de Seguridad
Equipos de Protección personal
Accidentes más comunes en los trabajos en caliente.
TEMA 02: PRINCIPALES TRABAJOS EN CALIENTE.
Trabajos de Soldadura
Tipos de Soldadura
Peligros y riesgos asociados a las labores de soldadura
Efectos a la salud por trabajos de soldadura
TEMA 03: MEDIDAS PREVENTIVAS AL SOLDAR
Métodos de Prevención y Control de Incendios.
Medidas para el manejo de situaciones de Emergencia
TEMA 01: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES.
Introducción. Términos y definiciones. Marco Legal. Los accidentes de trabajo.
Preparaciones previas a la investigación. Recopilar información, análisis de la información
Métodos de investigación de accidentes. Método de causalidad de pérdidas de F. Bird. Método del árbol de causas.
Método de Espina de Ishikawa.
Método
Bow Tie.
TEMA 02: INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES
Protocolo de Investigación de enfermedades ocupacionales
La investigación de campo de casos de enfermedades profesionales
Los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) en el ámbito laboral
Casos prácticos de enfermedades profesionales
TEMA 01: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA NTP 350.043
TEMA 02: CLASIFICACIÓN DEL FUEGO Y RIESGOS
TEMA 03: REQUISITOS GENERALES
TEMA 04: SELECCIÓN DE EXTINTORES
TEMA 05: DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE EXTINTORES
TEMA 06: INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y RECARGA
TEMA 07: PRUEBA HIDROSTÁTICA
TEMA 08: TALLER I: DESARROLLO DE DISEÑO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES EN
EDIFICACIONES COMERCIAL
TEMA 09: TALLER II: DESARROLLO DE DISEÑO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES
EN PLANTA INDUSTRIAL
TEMA 01 : INTRODUCCIÓN
Desarrollo de la metrología.
Campos de la metrología.
El Sistema internacional de Unidades (SI).
La trazabilidad en la medición.
Teoría del error.
TEMA 02 : SISTEMA DE GESTIÓN DE LA MEDICIÓN
Norma ISO 10012.
La confirmación metrológica.
Características metrológicas de los dispositivos de indicación.
Calibración de los dispositivos de medida.
Interpretación de certificados de calibración.
Verificación metrológica.
Ajuste de un sistema de medida.
Control continuo de los procesos de medición.
TEMA 03 : PROGRAMA DE CALIBRACIÓN - VERIFICACIÓN
Documento Internacional N° 10 de la OIML.
Método 1 - Ajuste automático o en escalera.
Método 2 - Gráfica de control.
Método 3 - tiempo de uso.
Método 4 - Control en servicio o “caja negra”.
Método 5 - Otros enfoques estadísticos.
Comparación entre métodos.
TEMA 01: INTRODUCCIÓN
Ÿ Aspectos generales sobre reservorios y tanques elevados
Ÿ Volumen y capacidad de reservorios
Ÿ Tipos de reservorios y tanques elevados
Ÿ Códigos y normas
Ÿ Reservorios de concreto armado
Ÿ Introducción a elementos finitos
Ÿ Análisis de placas y cascaras
TEMA 02: ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Ÿ Pre dimensionamiento y Estructuración
Ÿ Criterios de diseño Sísmico
Ÿ Sistema mecánico equivalente
Ÿ Parámetros para diseño según ACI 350
Ÿ Masa, rigidez y estructuración
TEMA 03: ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE TANQUE ELEVADO Y CISTERNA
Ÿ Modelamiento numérico
Ÿ Pre dimensionamiento y estructuración
Ÿ Definición de características de la estructura
Ÿ Cargas y casos de cargas
Ÿ Análisis sísmico estático
Ÿ Análisis dinámico
TEMA 04: DISEÑO ESTRUCTURAL
Ÿ Combinaciones de cargas de diseño
Ÿ Diseño de la cúpula superior
Ÿ Diseño de Vigas
Ÿ Diseño de la Cuba
Ÿ Diseño de fondo troncónico
Ÿ Diseño de la cúpula Inferior
Contexto normativo de la Ley N° 32069 y su Reglamento.
Segmentación de contrataciones.
Elaboración de requerimientos.
Estrategias de contratación.
Evaluadores en la contratación de obras y consultorías.
Expediente de contratación y elaboración de bases.
Incentivos para proveedores en la contratación pública.
Procedimientos de selección de obras y consultorías de obras.
Concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos.
Contrato de obra y contrato de consultoría de obra.
Garantías y adelantos en la ejecución contractual.
Condiciones establecidas para el Expediente técnico de obra.
Modificaciones contractuales: adicionales, ampliaciones, intensificación y
suspensión.
Aplicación de ejecución rápida (fast track) en obras públicas.
Valorizaciones y sistema de reajuste
Recepción y liquidación de contratos de obra y consultoría.
Metodologías colaborativas incluidas en el Reglamento
Situaciones que impiden el perfeccionamiento del contrato.
Plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato.
Causas y consecuencias de la nulidad del contrato.
Modificación del contrato: Adicionales, reducciones o ampliaciones de plazos.
La subcontratación.
Ejecución de garantías y aplicación de penalidades.
Causales para resolver y declarar la nulidad de un contrato.
Adicionales y Reducciones.
Situaciones que impiden el perfeccionamiento del contrato.
Ampliación de plazo.
La Conformidad.
Contrataciones complementarias.
Solución de Controversias en la ejecución contractual.
Mecanismos de resolución de controversias.
Conciliación.
Arbitraje.
Junta de resolución de disputa.
Criterios para la selección de metodologías de evaluación.
Listas de chequeo simples y descriptivas.
Gestión de conflictos socio - ambientales.
Medidas de Mitigación y manejo de los impactos sociales.
Manejo de actores sociales: ISO RS 26000: 2010.
Compromisos asumidos en la Política Ambiental del Proyecto.
Manejo de conflictos socioambientales.
TEMA 01 INTRODUCCIÓN AL MONITOREO DE FLORA Y FAUNA
Monitoreo de Flora y Fauna silvestre
Planificación del Inventario y Evaluación
TEMA 02 EVALUACIÓN DE FLORA SILVESTRE
Índices para la evaluación de Flora silvestre
Métodos de Ordenación y Clasificación de Especies
TEMA 03 EVALUACIÓN DE FAUNA
Monitoreo de Aves
Monitoreo de Mamíferos
Monitoreo de Anfibios
Monitoreo de Reptiles
TEMA 04 MÉTODOS DE MUESTREO DE FLORA Y FAUNA
Monitoreo de Aves
Monitoreo de Mamíferos
Monitoreo de Anfibios
TEMA 01: RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES
Residuos sólidos industriales,gestión, tratamiento y disposición final. Manejo y
disposición de los residuos sólidos industriales y tóxicos Rellenos sanitarios
industriales Cálculos y variables de operación
TEMA 02: RESIDUOS SOLIDOS AGROPECUARIOS Y DE TRANSPORTE
Situación Actual. Marco Legal. Gestión y manejo de residuos solidos del Sector
Agrario. Gestión y manejo de residuos solidos del Sector Transporte y
Comunicaciones. Gestión y manejo de residuos solidos del Sector Producción.
TEMA 03: RESIDUOS SOLIDOS MINEROS
Definiciones. Minería y Energía. Marco Legal.
Gestión y manejo de residuos solidos del Sector Minero.
TEMA 04: RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUCCION
Gestión y manejo de residuos solidos del Sector Construcción
Definición y clasificación de los contaminantes, Estándares nacionales de la
calidad del aire.
Métodos y Equipos de Muestreo para los Diferentes Contaminantes,
requerimientos mínimos para la selección de los puntos de muestreo, Clasificación
de los Métodos de Medición
Procedimiento para el Monitoreo de Aire y Ruido Ambiental.
<div><strong>TEMA 01: INTRODUCCIÓN<br>TEMA 02: CONCEPTOS TEÓRICOS FUNDAMENTALES DE METRADOS<br>TEMA 03: METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE METRADOS.<br>TEMA 04: ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE: REGLAMENTO DE METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACIÓN.<br>TEMA 05: DESARROLLO DE UN PROYECTO DE PLANOS DE EDIFICACIÓN.<br>TEMA 06: SECUENCIA LÓGICA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE UNA EDIFICACIÓN.<br>TEMA 07: DESARROLLO DE LAS PARTIDAS SEGÚN LAS ESPECIALIDADES</strong></div><ul><li>Estructuras Arquitectura</li><li>Instalaciones Eléctricas</li><li>Instalaciones Sanitarias.</li><li><strong>TEMA 08: DESARROLLO DE METRADOS POR PARTIDAS, SEGÚN REGLAMENTO: METRADO ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS.</strong> Procesos constructivos de estructuras de albañilería y Aporticada.</li><li>Metodlogía de metrados.</li><li>Recomendaciones para elaborar un buen metrado.</li><li>Obras provisionales, construcciones provisionales: agua para la construcciones provisionales: agua para la construcción, energía eléctrica.</li><li>Trabajos preliminares.</li><li>Remociones: Demoliciones, trazos niveles y replanteo.</li><li>Movimiento de tierras.</li><li>Nivelación de terreno.</li><li>Excavaciones: masiva y zanjas, cortes y rellenos.</li><li>Eliminación de material excedente.</li><li>Nivelación interior y apisonado, Sobrecimientos, gradas y rampas.</li><li>Obras de concreto armado: elementos de concreto armado, conceptos teóricos, elementos verticales de confinamiento.</li><li>Vigas soleras y de amarre.</li><li>Losas, tipos; losa aligerada en una dirección; acero de viguetas.</li></ul><div><strong>METRADO ESPECIALIDAD ARQUITECTURA</strong></div><ul><li>Acabados en edificación, revoques, enlucidos y molduras.</li><li>Tarrajeo primario rayado, tarrajeo en interiores y exteriores, tarrajeo de columnas, vigas, tarrajeo de muros.</li><li>Tarrajeo salpicado, vestidura de derrames bruñas.</li><li>Piso y pavimentos, contrapisos.</li><li>Zócalos y contrazócalos.</li><li>Tipos de pisos: Loseta veneciana, corcho, mármol, vinílico, mayólica.</li><li>Tipos de zócalo y contrazócalos.</li><li>Muros de albañilería; muros de ladrillo King Kong, tipos de aparejo: cabeza, soga, canto, mortero para asentado; endentado de muro.</li><li>Carpintería de madera: Puertas y ventanas.</li><li>Carpintería metálica y herrería: puertas y ventas de fierro.</li><li>Mamparas de aluminio. Cerrajería: Bisagras, cerraduras.</li><li>Sistemas o mecanismos.</li><li>Pintura: cielorraso, muros interiores y exteriores de rejas, pinturas de muebles en general.</li></ul><div><strong>METRADO ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS</strong></div><ul><li>Salida de techo, de pared, spot light.</li><li>Salida para tomacorriente.</li><li>Salida para comunicaciones y señales, canalizaciones y/o tuberías.</li><li>Conductores y/o cables. Tableros y cuchillas.</li></ul><div><strong>METRADO ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS</strong></div><ul><li>Desagüe y ventilación.</li><li>Salida de desagüe.</li><li>Redes de distribución.</li><li>Sistema de agua fría y contraincendio.</li><li>Salida de agua fría. Redes de distribución, llaves y válvula.</li><li>Sistema de agua caliente.</li><li>Redes de distribución y retorno.</li><li>Sistema de agua de lluvias.</li></ul><div><strong>TEMA 9: APLICACIÓN PRÁCTICA EMPLEANDO HOJAS DE CÁLCULO EN MICROSOFT EXCEL</strong></div>
TEMA 01: DISEÑO DE REDES DE AGUA POTABLE
Planificación y diseño preliminar de redes de agua potable
Creación y edición de redes de tuberías y accesorios de agua potable
Configuración de parámetros de diseño y análisis hidráulico para redes de agua potable
Cálculo y análisis de demanda, presión y caudal para redes de agua potable
Generación de planos y perfiles para redes de agua potable

TEMA 02: DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Planificación y diseño preliminar de redes de alcantarillado sanitario
Creación y edición de redes de tuberías y accesorios de alcantarillado sanitario
Configuración de parámetros de diseño y análisis hidráulico para redes de alcantarillado sanitario
Cálculo y análisis de caudal y capacidad para redes de alcantarillado sanitario
Generación de planos y perfiles para redes de alcantarillado sanitario

TEMA 03: DISEÑO DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL
Planificación y diseño preliminar de sistemas de drenaje pluvial
Creación y edición de redes de tuberías y accesorios de drenaje pluvial
Configuración de parámetros de diseño y análisis hidráulico para sistemas de drenaje pluvial
Cálculo y análisis de caudal, velocidad y tiempo de concentración para
sistemas de drenaje pluvial
Generación de planos y perfiles para sistemas de drenaje pluvial

TEMA 04: PROYECTO FINAL Y PRÁCTICA INTEGRADA
Integración de los conceptos y técnicas aprendidas en un proyecto final de diseño de redes de agua potable y alcantarillado sanitario
Desarrollo de un proyecto de diseño de redes de agua potable y alcantarillado
sanitario utilizando Autodesk Civil 3D
Presentación de resultados y discusión de soluciones alternativas para redes de agua potable y alcantarillado sanitario
Resolución de problemas y dudas frecuentes para redes de agua potable y alcantarillado sanitario

TEMA 05: INTRODUCCIÓN A CIVIL 3D PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS
Introducción a Autodesk Civil 3D y su interfaz gráfica
Configuración inicial del programa y configuración del espacio de trabajo
Importación de datos topográficos y de ingeniería
Edición de puntos y superficies topográficas
Generación de perfiles y secciones transversales
Diseño básico de alineaciones y curvas

TEMA 06: DISEÑO GEOMÉTRICO AVANZADO DE CARRETERAS
Creación de curvas horizontales y verticales
Diseño de intersecciones y rotondas
Creación de superficies de corona y explanada
Creación de secciones transversales avanzadas

TEMA 07: DISEÑO DE DRENAJE EN CARRETERAS
Creación de redes de drenaje
Diseño de cunetas y canales
Diseño de bermas y taludes de carreteras
Creación de perfiles de drenaje

TEMA 08: DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DISEÑO DE CARRETERAS
Creación de planos de perfil y sección transversal de carreteras
Anotación de planos y creación de tablas de cantidades de obra
Creación de renders y visualizaciones 3D
Exportación y publicación de planos y modelos
TEMA 01: INTRODUCCIÓN A AUTODESK CIVIL 3D Y CONCEPTOS BÁSICOS DE TOPOGRAFÍA
Introducción a Autodesk Civil 3D y su interfaz gráfica
Configuración inicial del programa y configuración del espacio de trabajo
Importación de datos topográficos y de ingeniería
Edición de puntos y superficies topográficas
Generación de perfiles y secciones transversales
Diseño básico de alineaciones y curvas

TEMA 02: DISEÑO Y MODELADO DE SUPERFICIES
Conceptos avanzados de diseño topográfico y de ingeniería
Modelado de superficies a partir de datos topográficos y de ingeniería
Diseño de taludes y perfiles de superficie
Análisis de volumetrías y cálculo de áreas y volúmenes
Generación de curvas de nivel y secciones topográficas
Visualización y renderizado de modelos tridimensionales

TEMA 03: DISEÑO DE CARRETERAS Y OBRA LINEAL
Conceptos avanzados de diseño topográfico y de ingeniería
Modelado de superficies a partir de datos topográficos y de ingeniería
Diseño de taludes y perfiles de superficie
Análisis de volumetrías y cálculo de áreas y volúmenes
Generación de curvas de nivel y secciones topográficas
Visualización y renderizado de modelos tridimensionales

TEMA 04: PROYECTO FINAL Y PRÁCTICA INTEGRADA
Integración de los conceptos y técnicas aprendidas en un proyecto final
Desarrollo de un proyecto de ingeniería completo utilizando Autodesk Civil 3D
Presentación de resultados y discusión de soluciones alternativas
Resolución de problemas y dudas frecuentes
Evaluación del desempeño de los estudiantes y retroalimentación final
TEMA 01: INTRODUCCIÓN A AUTODESK CIVIL 3D Y AL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA
Presentación del software Autodesk Civil 3D y su uso en el diseño de infraestructura vial urbana.
Introducción al diseño de pavimentos, veredas y entorno urbano.
Configuración del proyecto y unidades
CREACIÓN DE SUPERFICIES
Creación de superficies a partir de datos topográficos y de diseño.
Análisis de superficies para identificar zonas de mayor pendiente y establecer las áreas de corte
y relleno.
TEMA 02: DISEÑO DE PAVIMENTOS
Definición de la sección transversal del pavimento.
Creación de alineamientos y perfiles longitudinales.
Cálculo de volúmenes de movimiento de tierra.
Diseño de la subrasante, base y capa de rodadura.

TEMA 03: DISEÑO DE VEREDAS
Creación de alineamientos y perfiles longitudinales.
Diseño de la sección transversal de las veredas.
Cálculo de volúmenes de movimiento de tierra.
TEMA 01: DISEÑO DE INTERSECCIONES
Creación de intersecciones y rotondas.
Diseño de alineamientos y perfiles longitudinales para intersecciones.
Configuración de curvas horizontales y verticales.
TEMA 04: DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL
Diseño de señales de tránsito.
Diseño de demarcación vial.
Configuración de señales y demarcación en el proyecto.
TEMA 05: DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS
Diseño de espacios públicos como parques, plazas y calles peatonales.
Creación de áreas verdes y paisajismo urbano.
Diseño de mobiliario urbano y elementos decorativos.
TEMA 06: VISUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Configuración de la visualización del proyecto.
Creación de planos y perfiles para presentar el proyecto.
Exportación de archivos para la impresión y presentación.

TEMA 06: DISEÑO DE ALINEACIONES Y PERFILES
Diseño de alineaciones complejas para vías urbanas
Diseño de perfiles complejos y secciones transversales para vías urbanas
Creación y edición de superelevaciones para vías urbanas
Generación de informes de diseño y curvas de cambio de velocidad para
vías urbanas
Análisis y diseño de intersecciones complejas para vías urbanas

TEMA 07: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Diseño de rotondas y glorietas para vías urbanas
Diseño de carriles exclusivos para transporte público y ciclovías para vías
urbanas
Diseño de intersecciones a nivel para vías urbanas
Diseño de rampas y pasos a desnivel para vías urbanas
Creación de áreas peatonales y espacios públicos para vías urbanas

TEMA 08: DISEÑO DE DRENAJE Y RED DE SERVICIOS PÚBLICOS
Diseño de sistemas de drenaje pluvial y alcantarillado para vías urbanas
Diseño de redes de servicios públicos (agua, electricidad, gas) para vías
urbanas
Creación de secciones y detalles de obra de drenaje para vías urbanas
Uso de herramientas de análisis hidrológico e hidráulico para vías urbanas
Importación y exportación de datos a programas de análisis especializados
para vías urbanas

TEMA 09: PROYECTO FINAL Y PRÁCTICA INTEGRADA
Integración de los conceptos y técnicas aprendidas en un proyecto final de
diseño de infraestructura vial urbana
Desarrollo de un proyecto de diseño de infraestructura vial urbana
utilizando Autodesk Civil 3D
Presentación de resultados y discusión de soluciones alternativas para vías
urbanas
Resolución de problemas y dudas frecuentes para vías urbanas
Evaluación del desempeño de los estudiantes y retroalimentación final.

TEMA 10: DISEÑO AVANZADO DE ALINEACIONES Y PERFILES
Diseño de alineaciones complejas y alineaciones espirales
Diseño de perfiles complejos y secciones típicas
Creación y edición de superelevaciones
Generación de informes de diseño y curvas de cambio de velocidad
Análisis y diseño de intersecciones complejas

TEMA 11: DISEÑO DE DRENAJE Y RED DE SERVICIOS PÚBLICOS
Diseño de sistemas de drenaje pluvial y alcantarillado
Diseño de redes de servicios públicos (agua, electricidad, gas)
Creación de secciones y detalles de obra de drenaje
Uso de herramientas de análisis hidrológico e hidráulico
Importación y exportación de datos a programas de análisis especializados

TEMA 12: ANÁLISIS DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL
Análisis de capacidad y flujo de tráfico
Análisis de seguridad vial y mitigación de accidentes
Diseño de elementos de seguridad vial (barandas, defensas, etc.)
Creación de zonas de parada y estacionamiento de vehículos
Generación de señalización horizontal y vertical

TEMA 13: PROYECTO FINAL Y PRÁCTICA INTEGRADA
Integración de los conceptos y técnicas aprendidas en un proyecto final
Desarrollo de un proyecto de diseño de infraestructura vial utilizando Autodesk
Civil 3D
Presentación de resultados y discusión de soluciones alternativas
Resolución de problemas y dudas frecuentes
Evaluación del desempeño de los estudiantes y retroalimentación final
TEMA 01: ASPECTOS GENERALES
Decreto Legislativo N° 1252.
Reglamento.
Directiva general.
Definiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

TEMA 02: FASE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
Definiciones de la Programación Multianual de Inversiones.
Diagnóstico de Brechas
Criterios de priorización.
Elaboración de la Cartera de Inversiones del PMI.
Modificación de la Programación Multianual de Inversiones.

TEMA 03: FASE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.
Procesos de formulación y evaluación de proyectos de inversión.
Identificación y registro de las IOARR.
Formulación y Evaluación de proyectos de inversión.
Ficha Técnica Estándar
Ficha Técnica Simplificada.
Ficha Técnica de Baja y Mediana Complejidad.

TEMA 04: FASE EJECUCIÓN.
Concepción técnica y consistencia.
Ejecución física y financiera de inversiones.
Registros en el Banco de Inversiones del MEF.
Seguimiento de la ejecución de inversiones.

TEMA 05: FASE FUNCIONAMIENTO.
Operación y mantenimiento de las inversiones.
Evaluación ex post de las inversiones.
Inventario de activos generados por las inversiones.

TEMA 06: TALLER DE FICHAS TÉCNICAS Y CONTENIDOS MÍNIMOS
Aplicación de los Contenidos Mínimos Generales para la elaboración de estudios de
preinversión.
Contenidos Mínimos Sectoriales para la elaboración de estudios de preinversión.
Aplicación de Fichas Técnicas Sectoriales Estándares y Simplificadas.
Introducción.
El proyecto de la Red de Alcantarillado.
Definiciones.
Ubicación de las tuberías.
Buzones.
Factores a considerar para el cálculo de desagües.
Cálculo hidráulico.
Ventajas económicas.
Inconvenientes.
Tuberías: tipos, características y desagües.
<div>TEMA 01: INTRODUCCIÓN. Explicación del Syllabus y Trabajo Escalonado. Partes constitutivas de un sistema de abastecimiento de agua. Periodo de diseño y factores que afecta, Población actual y futura. TEMA 02: MÉTODOS DE CÁLCULO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA. Objetivo y alcance. Organización y funciones de la Fase de Programación de Inversiones. Fase de Programación de Inversiones. Proceso de Programación de Inversiones. Disposiciones complementarias y transitoriasy finales. Anexos. Formatos. TEMA 03: PUNTOS DE CAPTACIÓN. Clasificación de las tomas. Condiciones generales que debe reunir un punto de captación. Diseño de estructuras de captación y de pozos tubulares TEMA 04: AGUAS SUPERFICIALES Y AGUAS SUBTERRÁNEAS. Ríos, canales, lagos y lagunas. Manantiales de afloración horizontal, vertical, galerías filtrantes.</div>
TEMA 01: NORMATIVIDAD Y SITUACION ACTUAL.
Contaminación de aguas
Tecnologías de tratamiento

TEMA 02: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Rejas y desarenador
Tanque séptico
Tanque imhoff
Test de percolación
Pozo de absorcion y zanjas
Unidades básicas de saneamiento
Lecho de secado
Tratamiento biológico
Filtro biológico
TEMA 01: LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO
APLICADO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Marco legal.
Entrega del terreno.
El plazo de ejecución de obra.
Suspensión del plazo de ejecución.
Residente de obra.
Adelantos de obra.
Fideicomiso de adelanto de obra.
Inspector o supervisor de obras.
Jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico.
Cuaderno de obra.
Valorizaciones y metrados.
Ampliación de plazo.
Mayores metrados.
Modificaciones del contrato.
Actualización del programa de ejecución de obra.
Prestaciones adicionales.
Recepción de obra.
Liquidación del contrato.
TEMA 02: OBRAS HIDRÁULICAS
Normatividad existente en obras hidráulicas Ÿ Conceptos básicos de la hidráulica.
Hidráulica aplicada a obras de Riego, Hidroenergía, etc.
Drenaje pluvial de obras hidráulicas.
TEMA 03: OBRAS SANITARIAS
Aplicación de la Norma de Saneamiento en el ámbito rural (R.M. N° 192-2018 Vivienda).
TEMA 01: INTRODUCCIÓN
Ÿ Introducción al curso y al SGSST.
Ÿ Objetivos y Metodología.
TEMA 02: ISO 45001:2018
Ÿ ¿Que son las normas ISO?
Ÿ Familia de las Normas ISO 45001
Ÿ ¿Por qué Implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo?
TEMA 03: ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 45001:2018
Ÿ El Anexo SL: La Estructura de Alto Nivel
Ÿ Cláusulas de la Norma ISO 45001:2018
Ÿ El Circuito de la Mejora Continua: P, H, V, A (circulo de Deming)
TEMA 04: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Ÿ Comprensión de la Organización y de su Contexto
Ÿ Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes
interesadas
Ÿ Determinar el alcance del SGSST
Ÿ Sistema de Gestión de la SST
TEMA 05: LIDERAZGO
Ÿ Liderazgo y Compromiso
Ÿ Política de la SST
Ÿ Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización
Ÿ Consulta y participación de los trabajadores
TEMA 06: PLANIFICACIÓN
Ÿ Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Ÿ Objetivos de la SST y Planificación para lograrlos
TEMA 07: APOYO
Ÿ Recursos
Ÿ Competencia
Ÿ Toma de Conciencia
Ÿ Comunicación
Ÿ Información Documentada
TEMA 08: OPERACIÓN
Ÿ Planificación y Control Operacional
Ÿ Preparación y Respuesta ante Emergencias.
TEMA 09: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Ÿ Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
Ÿ Auditoria Interna
Ÿ Revisión por la Dirección
TEMA 10: MEJORA
Ÿ Generalidades
Ÿ Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctivas
TEMA 01: DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2018
Introducción a la norma ISO 9001:2015.
Contenido y estructura de la ISO 9001:2015.
Requisitos principales de la norma ISO 9001:2015.
Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.
Requisitos de desempeño y mejora de la norma ISO 9001:2015.
Modelo de mejora continua aplicado a la norma ISO 9001:2015.

TEMA 02: IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2018
Documentación y control para la implantación de la norma
ISO 9001:2015.
Evaluación del cumplimiento legal mediante Auditoría
Interna.
TALLER PRÁCTICO: Implementación de la norma ISO 9001:2015 en una empresa.
TEMA 01: DISEÑO DE REDES DE AGUA POTABLE
Ÿ Planificación y diseño preliminar de redes de agua potable
Ÿ Creación y edición de redes de tuberías y accesorios de agua potable
Ÿ Configuración de parámetros de diseño y análisis hidráulico para redes de
agua potable
Ÿ Cálculo y análisis de demanda, presión y caudal para redes de agua potable
Ÿ Generación de planos y perfiles para redes de agua potable
TEMA 02: DISEÑO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Ÿ Planificación y diseño preliminar de redes de alcantarillado sanitario
Ÿ Creación y edición de redes de tuberías y accesorios de alcantarillado sanitario
Ÿ Configuración de parámetros de diseño y análisis hidráulico para redes de
alcantarillado sanitario
Ÿ Cálculo y análisis de caudal y capacidad para redes de alcantarillado sanitario
Ÿ Generación de planos y perfiles para redes de alcantarillado sanitario
TEMA 03: DISEÑO DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL
Ÿ Planificación y diseño preliminar de sistemas de drenaje pluvial
Ÿ Creación y edición de redes de tuberías y accesorios de drenaje pluvial
Ÿ Configuración de parámetros de diseño y análisis hidráulico para sistemas de
drenaje pluvial
Ÿ Cálculo y análisis de caudal, velocidad y tiempo de concentración para
sistemas de drenaje pluvial
Ÿ Generación de planos y perfiles para sistemas de drenaje pluvial
TEMA 04: PROYECTO FINAL Y PRÁCTICA INTEGRADA
Ÿ Integración de los conceptos y técnicas aprendidas en un proyecto final de
diseño de redes de agua potable y alcantarillado sanitario
Ÿ Desarrollo de un proyecto de diseño de redes de agua potable y alcantarillado
sanitario utilizando Autodesk Civil 3D
Ÿ Presentación de resultados y discusión de soluciones alternativas para redes de
agua potable y alcantarillado sanitario
Ÿ Resolución de problemas y dudas frecuentes para redes de agua potable y
alcantarillado sanitario
TEMA 01: INTRODUCCIÓN A LA SST
Introducción.
Principales cambios respecto a OHSAS 18001.
Objeto y campo de aplicación. Referencias normativas.
Términos y definiciones.

TEMA 02: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO
Contexto de la organización. Comprender las necesidades y
expectativas de los trabajadores y las partes interesadas.
Determinación del alcance del SGSST. Sistema de Gestión de la SST.
Liderazgo y Compromiso. Política de la SST.
Roles, responsabilidades y autoridades de la organización. Consulta y
participación de los trabajadores.

TEMA 03: PLANIFICACIÓN, SOPORTE Y OPERACIÓN
Acciones para abordar riesgos y oportunidades. IPER. Determinación de los requisitos legales aplicables y otros.
Objetivos de SST y planificación para lograrlos.
Recursos, competencias, conciencia, información y comunicación, información documentada.
Planificación y control operacional.
Eliminar peligros y reducción de riesgos para la SST.
Gestión del cambio.
Compras.
Preparación y respuesta ante emergencias.

TEMA 04: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y MEJORA
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño.
Auditoria interna.
Revisión Gerencial.
Mejora. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.
Mejora continua.
Anexo A.
Implementación del SGSST.
TEMA 01: COSTOS Y PRESUPUESTOS
CONCEPTOS TEÓRICOS IMPORTANTES
Estructuras de Presupuestos, según la forma de ejecución de la obra.
Costos Directos
-Análisis de Precios Unitarios de Mano de Obra: Definición y Parámetros para el componente de la Mano de Obra. Costo de Hora Hombre y Rendimientos.
-Análisis de Precios Unitarios de Materiales: Definición y Parámetros para el componente de Materiales. Aporte Unitario y Precio del material.
-Análisis de Precios Unitarios de Maquinaria: Definición y Parámetros para el componente de Equipos y Herramientas. Costo de Hora Maquina y Rendimiento
Costos Indirectos
-Gastos Generales Personalizados
-Utilidades
INGRESO AL PROGRAMA S10 2005
Ingreso al S10 presupuestos 2005
La pantalla inicial
La creación de presupuesto.
La creación de títulos.
Creación de partidas.
Creación de recursos para cada partida.
Asignar a cada uno de los recursos sus índices unificados
Definir estructuras de ítem
Diseño de pie de presupuesto por contrata.
Diseño de pie de presupuesto por administración directa.
Criterio para la elaboración de la formula polinómica.
Elaboración de Gastos Generales Personalizados
Reportes de presupuesto, análisis de precios unitarios y lista de insumos (Word, Excel y pdf).
Exportación de reportes.
TEMA 02: APLICACIONES
ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE PILOTES
ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE UN PROYECTO DE EDIFICACIONES
TEMA 01: CARACTERIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS
Programa de incentivos a la mejora del Gestión y modernización municipal.
Estudio de caracterización y composición de Residuos Solidos
TEMA 02: ALMACENAMIENTO, BARRIDO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Tecnologías mecanizadas y no mecanizadas.
Diseño de rutas: recolección y barrido; mantenimiento de las unidades y los
equipos.
Almacenamiento domiciliario, recolección y transporte de residuos del ámbito
municipal.
Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos no municipales –
Peligrosos y no peligrosos.
Calidad del servicio, actitud del personal directivo y operativo; seguridad y
protección de los trabajadores.
Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) y
Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS)
TEMA 03: REAPROVECHAMIENTO, SEGREGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
RESIDUOS
Minimización: alcances y limitaciones. Integración de los sistemas para el
aprovechamiento y la comercialización de residuos.
Reuso y el reciclaje; fomento del reuso y del reciclaje formal de los residuos; el
reciclaje como estrategia para reducir costos.
Recolección selectiva en la fuente: productos orgánicos e inorgánicos. Planta para
la separación de residuos. Elaboración de productos a partir de insumos orgánicos
e inorgánicos.
Diseño e implementación de políticas locales para fomentar la minimización de los
residuos.
Comercialización de residuos, principales demandas en el mercado nacional,
compradores y precios.
Estrategias para la comercialización.
TEMA 04: TRATAMIENTO, TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS
Disposición final de residuos: posibilidades y limitaciones. Selección de la
infraestructura apropiada.
Estudios de Selección de Áreas para infraestructuras de residuos sólidos. •
Infraestructura para la disposición final: rellenos sanitarios mecanizados, semimecanizados, manuales. Sistemas de tratamiento de residuos sólidos,
reaprovechamiento.
Formalización de infraestructuras de residuos sólidos; Plantas de transferencia,
Plantas de Tratamiento, Rellenos Sanitarios y Rellenos de Seguridad.
Identificación y análisis de los aspectos sanitarios ligados a una adecuada
disposición final.
Aspectos de salud ambiental vinculados a los botaderos y los rellenos sanitarios.
Seguridad e higiene en las operaciones por parte de los trabajadores.
TEMA 01: INTRODUCCIÓN CIVIL 3D 2021 Y NOVEDADES
• Entorno de Trabajo de Civil 3D 2021, Novedades.
• Presentación del Temario y modelos de práctica.
• Creación de un proyecto, estilos y visualización de plantillas.
• Reconocimiento de los elementos de la ventana del programa.
• Configuraciones recomendables de diseño.

TEMA 02: GESTIÓN DE PUNTOS
•Generalidades.
• Importación y Creación de Grupo de Puntos.
• Creación de Estilos de Puntos.
• Manejo y Ubicación de Puntos.
• Creación de estilos personalizados de Puntos Cogo
• Proyección de Líneas a través de Polilíneas en 3D.
• Edición de Puntos.
• Exportación de Puntos.
• Transformación de Coordenadas.
• Geoubicación
• Crear base de datos Topográficos
• Corrección de Poligonal Topográfica
• Figuras y Prefijos
• Aplicación de códigos

TEMA 03: GESTIÓN Y MANEJO DE SUPERFICIES
• Creación, edición y estilos de superficies con Puntos Cogo
• Etiquetado de curvas de nivel.
• Creación de superficies a partir de curvas de nivel.
• Creación de superficies a partir de boundaries y breaklines.
• Superposición de superficies.
• Importación y exportación de superficies.
• Secciones rápidas de terreno.
• Colocación, edición y visualización de coordenadas.
• Volumen Dashboard
• Pegado de superficies
• Generación de reportes a Excel.
• Uso de Grading (Diseño de Taludes)
• Transición de Taludes

TEMA 04: LOTIZACIONES Y PARCELAS
• Descripción General.
• Creación de Parcelas por Composición.
• Creación de Parcelas a Partir de Objetos
• Subdivisión de Parcelas.
• Estilos y Etiquetado de Parcelas.
• Edición de Parcelas.
• Numeración y Nomenclatura de Parcelas.
• Tablas de Parcelación.
• Exportación e Importación de Parcelas.

TEMA 05: ALINEAMIENTOS HORIZONTALES
• Revisión de Norma DG-2018 y parámetros de diseño.
• Generalidades para el diseño y trazo de canales
• Trazo de alineamientos simples y compuestos.
• Estilos de alineación y de etiquetas.
• Modificación de un alineamiento.
• Definición de criterio de diseño para alineamientos
• Numeración de sub-entidades (Líneas, Curvas, Espirales, Segmentos)
• Tablas de elementos de curvas.
• Creación de Alineamientos de desfase y sobreanchos.

TEMA 06: PEFILES
• Creación de perfiles de superficie y vista de perfil
• Definición de criterios de diseño de perfil
• Dibujo y trazo de la subrasante de una carretera, incluyendo el diseño curvas verticales.
• Estilos, edición y configuración de perfiles longitudinales.
• Edición y etiquetado de las bandas de visualización de un perfil longitudinal.
• Modificación de la subrasante.
• Creación de varias visualizaciones de perfil.
• Creación de Bandas.

TEMA 07: CORREDORES Y SECCIONES TRANSVERSALES. (C3D)
•Introducción a los ensamblajes y subensamblajes
•Creación de ensamblajes en C3D
•Creación de un corredor
•Creación de superficie de corredor.
•Gestión de Editor de secciones de Corredor.
•Corridor Targets (objetivos) - Nombres lógicos en regiones de
corredor y subensamblajes
•Corridor Targets (objetivos) – Enlace con alineamientos, polylíneas o feature lines
•Gestión de estilos de Conjuntos de código para corredores y ensamblajes.
•Creación de Samplelines y edición de estilos de samplelines.
•Creación de estilos de sección
•Cómputo de materiales (Volúmenes)
•Creación de vistas de secciones múltiples

TEMA 08: INTRODUCCIÓN A SUBASEMBLY COMPOSER. (SAC)
•Creación de subensamblajes con el compositor de subensamblajes
•Creación de puntos, vínculos y formas con el compositor del subensamblajes
•Creación de subensamblaje Básico en SAC (Cuneta Triangular y muro de contención simple)
•Importación de subensamblajes personalizados desde SAC a C3D
•Creación de subensamblaje Avanzados en SAC (Sardinel,
•Veredas y muro de contención adaptables)
•Importación de subensamblajes personalizados desde SAC a C3D

TEMA 09: CORREDORES AVANZADO0
•Uso de subensamblajes condicionales de Corte / Relleno y
•Objetivo Horizontal
•Uso de Subensamblajes avanzados provenientes de SAC.
•Creación de Bermas (Estacionamientos y Veredas)
•Creación de Intersecciones a Nivel
•Creación de Intersecciones a Desnivel
•Creación de Rotondas con VT y/o C3D

TEMA 10: MAQUETACIÓN DE PLANOS. (Planificación de Planos y Entregables) (C3D)
•Creación de plantilla DWT para secciones y Plantas y perfiles.
•Generación de Planos de secciones transversales tablas por sección
•Creación de ViewFrames
•Planos de Planta (sheetset)
•Planos de Planta y perfil (sheetset)

TEMA 11: INFRAWORKS. (Visualizando nuestro Proyecto) (IF)
• Importación de Proyecto de C3D
• Creación de Modelos
• Detallar modelos
• Gestión de proyecto C3D, paleta de estilos, análisis de elementos.
• Renderizado de Imágenes de la carretera en IF.
• Recorrido virtual por carretera en IF y exportación de Video.
• colaboración

TEMA 12: DIBUJO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y TUBERÍAS
• Planta de Red de Tuberías, Perfil de Red de Tuberías.
• Comprobación de interferencias en planta y perfil.
• Construcción de una red de alcantarillado, catálogos de accesorios
• Parametrización de accesorios, Chequeos de interferencia
• Estilos de presentación, presentación de la red en perfiles y Reportes
TEMA 01: VALORIZACIÓN
1.1 VALORIZACIÓN
DEFINICIÓN DE VALORIZACIÓN
TIPOS DE VALORIZACIÓN
DESARROLLO DE VALORIZACIÓN OBRA A RITMO NORMAL
1.2 VALORIZACIÓN DE OBRA ADELANTADA
DEFINICIÓN
CALCULO DE LA VALORIZACIÓN
COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)
CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO
INTERESES POR LA DEMORA EN EL PAGO DE LAS VALORIZACIONES POR LA ENTIDAD
CUADERNO DE OBRA (ANOTACIONES POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR))
MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA
CURVA “S”
COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
1.3 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN
REAJUSTES RECALCULADOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
TEMA 02: VALORIZACIÓN DE OBRAS ATRASADAS
2.1.- VALORIZACIÓN DE OBRAS ATRASADAS
DEFINICIÓN
DS#011-79-VC
CALCULO DE LA VALORIZACIÓN
COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)
CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO (RETENCIÓN POR ATRASO)
PENALIDAD
CUADERNO DE OBRA (ANOTACIONES POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR))
MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA
CURVA “S”
COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
2.1.1 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN
REAJUSTES RECALCULADOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
2.2 VALORIZACIÓN CON ADELANTO DIRECTO
2.2.1 ADELANTO DIRECTO
DEFINICIÓN
CALCULO DEL ADELANTO DIRECTO
COMENTARIO DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN
FECHA QUE SOLICITA EL ADELANTO DIRECTO
FECHA QUE LA ENTIDAD CANCELA EL ADELANTO DIRECTO
CALCULO DE LA VALORIZACIÓN
COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO
ACUMULADO
COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)
CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO
CALCULO DE LA DEDUCCIÓN

CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN
MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA
CURVA “S”
COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
ADICIONAL DE OBRA (DEDUCTIVO VINCULANTE), MONTO DEFLACTADO.
MAYORES GASTOS GENERALES
2.2.2 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN
REAJUSTES RECALCULADOS
DEDUCCIÓN RECALCULADOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
TEMA 03: VALORIZACIÓN CON ADELANTO DE MATERIALES
3.1.- ADELANTO DE MATERIALES
DEFINICIÓN
CALCULO DEL ADELANTO DE MATERIAL
FECHA QUE SOLICITA EL ADELANTO DE MATERIAL
FECHA QUE LA ENTIDAD CANCELA EL ADELANTO DE MATERIAL
CALCULO DE LA VALORIZACIÓN
COMPARACIÓN DE LOS AVANCES: AVANCE REAL ACUMULADO Y AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
COEFICIENTE DE REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA)
CALCULO DE LOS REAJUSTES PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y RECONOCIDO
CALCULO DE LA DEDUCCIÓN
CALCULO DE LA AMORTIZACIÓN CON EL USO DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS
MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA
CURVA “S”
COMENTARIOS DE ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
3.1.1 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA
USO DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN
REAJUSTES RECALCULADOS
DEDUCCIÓN RECALCULADOS
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
TEMA 04: VALORIZACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA 195-88-CGR
VALORIZACIONES
CULMINACIÓN DE OBRA
RECEPCIÓN DE OBRA
LIQUIDACIÓN DE OBRA
TEMA 01: GENERALIDADES
Alcance.
Condiciones Generales para el diseño de Instalaciones en Sanitarias para edificaciones.
Documentos de trabajo.
Servicios Sanitarios.

TEMA 02: AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE
Instalaciones.
Dotaciones.
Red de Distribución.
Almacenamiento y regulación.

TEMA 03: AGUA CONTRA INCENDIO Y AGUA PARA RIEGO
Disposiciones Generales.
Sistema de drenaje.
Sistemas de rociadores automáticos.
Sistemas de tuberías y dispositivos para ser usados por los ocupantes del edificio.
Sistema de tubería y dispositivos para ser usados por el cuerpo de bomberos.

TEMA 04: DESAGÜE Y VENTILACIÓN
Disposiciones generales.
Red de recolección.
Almacenamiento de aguas residuales.
Elevación.
Ventilación
TEMA 01: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS
Objetivos y metodología del curso.
Fundamentos de geología y geotecnia aplicada a puentes.

TEMA 02: FUNDAMENTOS GEOTÉCNICOS
Propiedades de suelos y rocas.
Principios de mecánica de suelos relevantes para el diseño de puentes.

TEMA 03: INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS PRELIMINARES
Métodos de exploración y muestreo.
Análisis de muestras y ensayos in situ.

TEMA 04: ANÁLISIS Y DISEÑO GEOTÉCNICO PARA PUENTES
Criterios de diseño y análisis de estabilidad.
Diseño de cimentaciones para puentes.

TEMA 05: CASOS DE ESTUDIO Y APLICACIONES
Estudios geotécnicos en proyectos de puentes reales.
Uso de software especializado.

TEMA 06: ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD
Evaluación de impacto ambiental.
Prácticas sostenibles en geotecnia.

TEMA 07: PRÁCTICA DIRIGIDA
TEMA 01: NECESIDADES DE UN ESTUDIO GEOTÉCNICO
Estudios geotécnicos tradicionales.
Obligatoriedad actual de los estudios geotécnicos.
TEMA 02: TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN EN CAMPO
Calicatas.
Sondeos Mecánicos.
Ensayos de penetración dinámica continua.
Investigaciones geofísicas.
TEMA 03: ENSAYOS “IN SITU”
Ensayos “IN SITU” dentro del sondeo.
Otros ensayos “IN SITU”.
TEMA 04: TIPOS DE MUESTRAS DE SUELOS
Conciliación
Arbitrajes
Junta de resolución de disputas
Por mayores metrados
Por obras complementarias
TEMA 05: RECONOCIMIENTOS DE SUELOS
Estructura y propiedades de los suelos.
Criterios para reconocimientos de suelos.
TEMA 06: RECONOCIMIENTOS DE ROCAS Y MACIZOS ROCOSOS
Criterios para reconocimientos de rocas.
Caracterización geo mecánica del macizo rocoso
TEMA 07: LOS ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO
TEMA 08: DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LABORATORIO
Ensayos Identificativos.
Ensayos de resistencia y deformabilidad.
Ensayos den expansividad y colapso.
Ensayos de compactación.
Análisis Químicos.
TEMA 09: CLASIFICACIONES DE SUELOS
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos
Otras calificaciones de suelos.
TEMA 01: FUNDAMENTOS GENERALES
Conceptos generales.
Responsabilidades.
Características de los trabajos en altura más comunes.
Requerimientos básicos para trabajar en altura.
Requisitos técnicos.
Accidentes en Altura. Estadísticas
Instalaciones y Equipos para Trabajos en Altura.
Métodos de Prevención y Control de Caídas.
TEMA 02: SISTEMAS PREVENTIVOS
Barandas rígidas
Líneas de advertencia
Cubiertas temporalis
Protección contra caídas de objetos
TEMA 03: SISTEMAS REACTIVOS
Redes de seguridad.
Protección personal contra caídas
TEMA 04: ARNÉS
Arnés certificado. Puntos de anclaje.
Líneas de Seguridad, líneas de vida
Inspección de la operatividad y uso correcto de los arneses
Medidas de Seguridad en el montaje y desmontaje
TEMA 05: ESCALERAS
Partes.
Tipos de escalera.
Medidas de Seguridad para su uso
TEMA 06: ANDAMIOS
Certificación de Andamios.
Inspección
TEMA 07: MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE
Uso de Herramientas y Materiales a Distinto Nivel.
Estándar de Trabajos en Open Hole.
Documentos para la realización de Trabajos en Altura.
TEMA 01 – ELABORACIÓN DE PLANOS, METRADOS Y MEMORIAS
DE CALCULO CON AUTOCAD 2019 – EXCEL.
✓ Normativa para el desarrollo de expedientes técnicos de edificaciones de un
Colegio.
✓ Termino de referencias
✓ Consideraciones de diseño y Estudios Básicos.
✓ Memoria descriptiva.
✓ Parámetros del Análisis simoresistentes
✓ Ejemplo de análisis con ETAB – Muestra de ejemplo de diseños
✓ Ejemplo de Memoria de Cálculo de estructuras – con EXCEL
✓ Ejemplo de Memoria de Cálculo de Sanitarias– con EXCEL
✓ Memoria de Cálculo de Eléctricas– con EXCEL
✓ Metrados de las 4 áreas
✓ Especificaciones Técnicas.
TEMA 02 – ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS USANDO
EL SOFTWARE S10 – MS PROJECT
✓ Análisis de costos unitarios
✓ Presupuesto de obra.
✓ Gastos generales y gastos de supervisión.
✓ Fórmula polinómica.
✓ Cronogramas.
✓ Planos del Proyecto.
✓ Documentos complementarios.
✓ Cotizaciones
TEMA 01: INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS FUNDAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGIA
¿Qué es FSSC 22000?
Propósito y objetivos de FSSC 22000.
Enfoque de procesos para la gestión.
Introducción sobre normalización en alimentos, según organizaciones
internacionales como la ISO y la FSSC 22000.

TEMA 02: DISEÑO DEL ESQUEMA FSSC 22000.
ISO 22000
PRP específicos del sector.
Requisitos adicionales

TEMA 03: REQUISITOS DEL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN ISO 22000
Tanto para la certificación FSSC 22000 como para la FSSC 22000-Calidad,
los requisitos para el desarrollo, la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión de la inocuidad de los Alimentos (SGIA) se encuentran
establecidos en la norma ISO 22000:2018 “Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos - Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria”.
Así que el primer paso será desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos bajo ISO 22000

TEMA 04: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Factores INTERNOS: Estructura organizacional Políticas y objetivos
Competencia del personal Conciencia del personal Nuevos procesos y productos
Infraestructura Necesidades de recursos Retención de talento
Factores EXTERNOS: Cultural, social, tecnológico, económico, Competitivo
Fraude alimentario Defensa de los alimentos Cambio de ubicación
Disponibilidad de proveedores Proveedores de servicios Patrones de consumo

TEMA 05: LIDERAZGO
La Dirección de la organización debe demostrar liderazgo y compromiso con el SGIA de varias maneras:
Asegurando que la Política y objetivos del SGIA apoyan la Dirección Estratégica.
Asegurando la integración de los requisitos del SGIA en los procesos de la organización.
Dirigiendo y apoyando al personal que tiene un impacto en la efectividad del SGIA y la mejora continua.
TEMA 01: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS ORGANIZATIVAS PARA SER MÁS
PRODUCTIVOS
Productividad y gestión del tiempo
Autoconocimiento y desarrollo personal
Técnicas de productividad
Herramientas digitales para la productividad
Introducción a la metodología Objetivos y Resultados Claves (OKR's)
TEMA 02: CLAVES PARA GESTIONAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS
INTERESADOS DE TUS PROYECTOS
Identificación y análisis de interesados en los proyectos
Gestión de las expectativas de los interesados
Gestión de cambios en el proyecto
Habilidades de comunicación con los interesados
TEMA 03: LIDERAZGO EN LOS PROYECTOS.
Estilos de liderazgo
Competencias y habilidades de un gran líder
Herramientas de coaching para el liderazgo
Autoliderazgo y gestión de las emociones
Delegación. Claves para delegar
Técnicas de negociación
Argumentación y Modelo ARE
Gestión de conflictos
TEMA 04: DESARROLLO DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
Principios fundamentales del trabajo en equipo
Variables que ayudan a la creación de equipos de alto rendimiento
Teorías y técnicas de motivación de los equipos
Etapas en el desarrollo de equipos. Tuckman
TEMA 01: Fase de Selección y Perfeccionamiento del Contrato (Foco en Servicios).
Etapas del procedimiento de selección aplicables a servicios: Convocatoria, Registro de participantes.
Cuestionamientos a las bases en servicios: Consultas, observaciones e integración, elevación al OECE.
Presentación y contenido de las ofertas (técnica y económica) para servicios.
Tipos de evaluación de ofertas en servicios: Sin y con precalificación (diálogo competitivo, negociación).
Requisitos de calificación (capacidad legal, técnica y profesional, experiencia, capacidad económica) y factores de evaluación específicos para servicios.
Subsanación de ofertas, otorgamiento y consentimiento de la buena pro en servicios.
Criterios de desempate, declaración de desierto y cancelación en procedimientos de servicios.
Obligación de contratar y perfeccionamiento del contrato de servicios: formas, plazos y requisitos.
Aspectos específicos de la contratación de Servicios: Sistemas de entrega (gestión de instalaciones, diseño de la operación.

TEMA 02: Ejecución Contractual de Servicios y Modalidades Eficientes (Foco en Supervisión de Obras).
Contenido y vigencia del contrato de servicios, régimen de notificaciones vía Pladicop.
Gestión de las garantías contractuales en servicios (fiel cumplimiento, adelantos, prestaciones accesorias): tipos, retención, ejecución.
Modificaciones contractuales en servicios: Adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, hechos sobrevinientes no imputables.
Penalidades (mora, otras) y resolución del contrato de servicios (causales, procedimientos, efectos).
Constancia de prestación y contrataciones complementarias para servicios.
Servicio de operación y/o mantenimiento: actividades, diseño, avance y culminación, supervisión.
Asistencia Técnica Especializada en Gestión de Proyectos (ASISTE).
Contrataciones para la prevención y atención de emergencias (aplicable a servicios): Contratos de contingencia, compras centralizadas de emergencia.
Contratación de bienes y servicios en salud: Mecanismos Diferenciados de Adquisición (MDA).
Foco en Supervisión de Obras:
Alcance de la supervisión de obras y consultoría de obras.
Roles del supervisor e inspector de obra.
Requisitos y responsabilidades.
Valorizaciones de la supervisión.
TEMA 01: NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
▪ Ley 30222 de seguridad y salud en el trabajo, y su modificatoria la ley 29783.
▪ D.S. 005-2012 TR Ministerio de trabajo, Modificada por D.S. 006-2014 TR
▪ R.M. 050-2013 MIN. TRABAJO
▪ R.M. 312-2011MIN. TRABAJO
▪ R.M. 375-2008 TR Norma básica de ergonomía y sus procedimientos de evaluación de
riesgo
▪ Decreto Legislativo Nº1499
▪ OSHAS 18001 – 2007 Sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo
TEMA 02: FASES DE LA REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (D.S. 080-2020
PCM).
▪ Generalidades y marco para el reinicio de actividades
▪ Actividades incluidas en la fase 1 de reanudación de actividades
▪ Actividades incluidas en la fase 2 de reanudación de actividades
▪ Supervisión y Fiscalización
▪ Medidas Complementarias
TEMA 03: LINEAMIENTOS DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID-19 (RM 972-2020-
MINSA).
▪ Generalidades, objetivos, base legal y definiciones
▪ Lineamientos preliminares
▪ Evaluación de riesgo de exposición al COVID-19 atendiendo al puesto de trabajo
▪ Identificación de peligros según desarrollo de trabajo
▪ Lineamiento 1: Limpieza y desinfección de los centros de trabajo
▪ Lineamiento 2: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o
reincorporación al centro de trabajo
▪ Lineamiento 3: Lavado y desinfección de manos obligatorio
▪ Lineamiento 4: Sensibilización de la prevención del Contagio en el centro de trabajo
Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva
▪ Lineamiento 6: Medidas de protección personal
▪ Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19
▪ Consideraciones para la reincorporación al trabajo
▪ Anexos y Norma Modificatorias.
TEMA 04: FISCALIZACIÓN DE SUNAFIL: “GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARA EL INICIO ACTIVIDADES FRENTE EL COVID-19”.
▪ Resolución de Superintendencia 0074-2020-SUNAFIL y su modificatoria 0089-2020-
SUNAFIL.
▪ Protocolo 005-2020-SUNAFIL/INII (modifica a 003-2020 -SUNAFIL/OGA-ORH)
▪ Documentos exigidos por SUNAFIL Sobre el Plan de Vigilancia
▪ Nuevo CHECK LIST de fiscalización de SUNAFIL – Anexo 4 del protocolo 005-2020-
SUNAFIL/INII
TEMA 05: ASESORÍA LEGAL EN SEGURIDAD, SALUD Y RELACIÓN LABORAL.
▪ Los Derechos de los Trabajadores y la Relación Laboral en tiempos de COVID-19
▪ Contratación y desvinculación laboral en tiempo del COVID-19
▪ Consejos para la Gestión Empresarial del sector privado en tiempos de COVID-19
TEMA 01: Introducción a la Ley N° 32069, Principios Rectores y Actores del Proceso de Contratación Pública.
Objeto y finalidad de la Ley N° 32069 y su relación con el D.S. N° 009-2025-EF.
Ámbito de aplicación, entidades contratantes y supuestos excluidos.
Principios rectores: Legalidad, Eficacia y Eficiencia, Valor por Dinero, Integridad, Transparencia, Competencia, Igualdad de Trato, Equidad y Colaboración, Sostenibilidad, Innovación, Vigencia Tecnológica.
Enfoques de la Ley: Gestión por resultados, Gestión de riesgos, Gobernanza, Profesionalización.
Actores del proceso: DGA, OECE, Perú Compras, Entidades Contratantes (Titular, Autoridad de Gestión Administrativa, Área Usuaria, DEC, Compradores Públicos).
Proveedores: Registro Nacional de Proveedores (RNP), Ficha Única del Proveedor (FUP) e impedimentos para contratar.

TEMA 02: Actuaciones Preparatorias, Estrategia de Contratación y Aspectos Específicos de Bienes.
Elaboración del requerimiento de bienes: contenido, especificaciones técnicas, condiciones de contratación, ciclo de vida.
Segmentación de contrataciones y anuncio de contratación futura para bienes.
Estrategia de contratación para bienes: Variables de análisis, determinación del procedimiento, requisitos de calificación y factores de evaluación.
Interacción con el mercado para bienes: Indagación y consulta al mercado (básica y avanzada), difusión del requerimiento.
Fraccionamiento de bienes y expediente de contratación.
Elaboración de Bases y el rol de los Evaluadores (Oficial de Compra, Comité, Jurado) para bienes.
Sistemas de entrega para bienes: Llave en mano, suministro con comodato, otros.
Modalidades de pago para bienes.
Recepción y conformidad de bienes, contrataciones complementarias.
TEMA 01: INTRODUCCIÓN Y ELEMENTOS GENERALES
La gestión del Riesgo - Introducción
Tipos de Gestión de Riesgos
La ISO 31000. Estándares y Guías de Referencia
Principales Definiciones

TEMA 02: GESTIÓN DEL RIESGO
Gestión del Riesgo: Establecimiento del Contexto y Valoración del Riesgo
Identificación y Análisis de Riesgos
Evaluación del Riesgo y Tratamiento
Seguimiento y Revisión. Toma de Decisiones
TEMA 01: CALCULO DE MÁXIMA DEMANDA DEL PROYECTO INDUSTRIAL, CALCULO DE CAÍDA TENSIÓN Y SELECCIÓN DE EQUIPOS
Cálculo de máxima demanda del proyecto según norma CNE- UTILIZACIÓN Y RNE.
Potencia de circuitos especiales como la maquina fresadora, taladro, esmeril.
Potencia de circuito de prensa hidráulica, circuito de alumbrado y tomacorriente.
Circuito de maquina de soldar y circuito para la máquina herramienta el torno.
Factor de simultaneidad según el tipo actividad justificado según norma.
Selección de interruptor tipo caja moldeada, interruptores termomagnéticos.
Caída de tensión de conductor alimentador y circuitos derivados según norma.
Potencia de contrato a la concesionaria.

TEMA 02: LECTURA DE PLANO DE UNA SUB ESTACIÓN TIPO CASETA, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA.
Planos de buzones, cables subterráneos N2XSY.
tablero de transferencia automática y grupo electrógeno.
Lectura de planos en AutoCAD de armado de postes en media tensión.
ménsulas, crucetas, aislador tipo pin, seccionador, entre otros.

TEMA 03: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES EN
EDIFICACIONES.
Conceptos del proyecto de instalación eléctrica.
Norma técnica em.010 instalaciones eléctricas interiores del reglamento nacional de edificaciones.
Memoria descriptiva, factibilidad y punto de entrega del servicio público, memoria de cálculo.
Especificaciones técnicas, planos, certificado de habilitación de proyectos.
Ejemplo de una memoria descriptiva: generalidades, ubicación, alcances del proyecto, descripción del proyecto, determinación de la demanda máxima, suministro de energía, alimentador, circuitos derivados, circuitos de fuerza, tableros, sistema de iluminación, sistema de puesta a tierra.
Ejemplo de memoria de cálculo instalaciones eléctricas:
bases de cálculo, el plano de arquitectura y equipamiento, el factor de demanda y factores de simultaneidad, asumidos por el proyectista, nivel de tensión: 220v, frecuencia:60hz,
sistema trifásico y monofásico.
Examen final de instalaciones eléctricas industriales en edificaciones
TEMA 01: MODELADO BIM APLICADO A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, EN LA
ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS – REVIT v.2021
Introducción a la Gestión de Modelamiento de proyectos BIM.
Reconocimiento del flujo de trabajo Revit e Interfaz.
Importación de archivos CAD.
Modelamiento de Elementos Estructurales Verticales (Muros, Placas, Columnas)
Modelamiento de Elementos Estructurales Horizontales (Vigas, Suelos, Losa, Cimentación)
Modelamiento de Elementos de Acero de Refuerzo en Muros, Placas, Columnas, Vigas, Suelos, Losa, Cimentación.
Elaboración de Planos Estructurales de cimentación.
Elaboración de Planos Estructurales de Losa Aligerada.
Elaboración de Planos Estructurales de Pórticos.
Elaboración de Planos Estructurales de Detalles.
Elaboración de tablas de Metrados a partir del Modelo BIM.

TEMA 02: MODELADO BIM APLICADO A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, EN LA
ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA – REVIT v.2021
Importación de archivos CAD.
Gestión de Trabajo Colaborativo, mediante Vínculos.
Modelamiento de Elementos Arquitectónicos Verticales (Muros, Columnas, Acabados de muros)
Modelamiento de Elementos Arquitectónicos Puertas y Ventanas
Modelamiento de Elementos Arquitectónicos Muro Cortina y Barandillas
Modelamiento de Elementos Arquitectónicos Horizontales (Suelos, Acabados de piso)
Inserción de elementos de anotación, cotas, etiquetas, habitaciones.
Elaboración de Planos Arquitectónicos de Distribución.
Elaboración de Planos Arquitectónicos de Secciones.
Elaboración de Planos Arquitectónicos de Elevaciones.
Elaboración de Planos Arquitectónicos de Detalles.
Elaboración de tablas de Metrados a partir del Modelo BIM.
TEMA 01: MODELADO BIM APLICADO A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, EN LA
ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS – REVIT v.2021
Importación de archivos CAD.
Gestión de Trabajo Colaborativo, mediante Vínculos.
Modelamiento de Aparatos Sanitarios
Modelamiento de Redes de Recolección – Desagüe.
Modelamiento de Redes de Distribución – Agua.
Modelamiento de Redes de Distribución – Agua caliente.
Inserción de elementos de anotación, cotas, etiquetas.
Elaboración de Planos MEP - Redes de Recolección – Desagüe.
Elaboración de Planos MEP - Redes de Distribución – Agua.
Elaboración de Planos MEP de Detalles.
Elaboración de tablas de Metrados a partir del Modelo BIM.

TEMA 02: MODELADO BIM APLICADO A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, EN LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – REVIT v.2021
Importación de archivos CAD.
Gestión de Trabajo Colaborativo, mediante Vínculos.
Modelamiento de Aparatos Eléctricos
Modelamiento de Circuitos Eléctricos
Modelamiento de Redes Eléctricos – Iluminación.
Modelamiento de Redes Eléctricos – Potencia.
Modelamiento de Tuberías Eléctricas – Iluminación.
Modelamiento de Tuberías Eléctricas – Potencia.
Inserción de elementos de anotación, cotas, etiquetas.
Elaboración de Planos MEP - Redes Eléctricos – Iluminación.
Elaboración de Planos MEP - Eléctricos – Potencia.
Elaboración de Planos MEP de Detalles.
Elaboración de tablas de Metrados a partir del Modelo BIM.
TEMA 01: GENERALIDADES
Estudio de Mecánica de Suelos (E.050)
Capacidad Admisible del Terreno
Perfil Inferido
Perfil Estratigráfico
Profundidad de Desplante

TEMA 02: ASPECTOS GENERALES
Introducción y Antecedentes
Reglamento Nacional de Edificaciones
Los Sistemas Duales en el Perú

TEMA 03: ESTRUCTURACIÓN
Configuración Estructural
Sistemas Estructurales
Criterios de Estructuración
Condiciones de Regularidad
Propuesta de Estructuración

TEMA 04: CARGAS EN LA EDIFICACIÓN
Cargas de Gravedad
Cargas Laterales

TEMA 05: MODELAMIENTO ESTRUCTURAL
Propiedad de los Materiales
Dimensiones de los Elementos Estructurales
Modelado de la Edificación
Cargas de Gravedad
Cargas Laterales por Sismo Estático
Cargas Laterales por Sismo Dinámico

TEMA 06: ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Irregularidades en Planta y Altura (E.030)
Cortante Dinámica Mínima (E.030)
Factor de Reducción Sísmica “R” (E.030)
Optimización Estructural

TEMA 07: DISEÑO DE ELEMENTOS SISMORRESISTENTES
Vigas de Gran Peralte
Columnas Circular y Cuadrada
Placas de CoAo de la Subestructura
Placas de CoAo de la Superestructura
Zapata Aislada, Combinada y Conectada
Platea de Cimentación

TEMA 08: DISEÑO DE ELEMENTOS NO SISMORRESISTES
Losa Aligerada
Losa Maciza
Escalera
Viga Chata
Platea de Cimentación
PARTE 01 – DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE USANDO EL SOFTWARE
AUTOCAD CIVIL 3D Y EXCEL
✓ Normativa para el desarrollo de expedientes técnicos de saneamiento.
✓ Componentes de los servicios de saneamiento.
✓ Consideraciones de diseño y Estudios Básicos.
✓ Parámetros de Diseño.
✓ Diseño del Sistema de Agua Potable con Excel y Muestra de ejemplo
de diseños con Civil 3D
✓ Metrados.
✓ Especificaciones Técnicas.


PARTE 02 – DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO USANDO EL
SOFTWARE AUTOCAD CIVIL 3D Y EXCEL
✓ Diseño del Sistema de Alcantarillado – Excel y Muestra de ejemplo
de diseños con Civil 3D
✓ Diseño de disposición sanitarias de excretas.
✓ Memoria descriptiva.
✓ Metrados.
✓ Especificaciones Técnicas.
✓ Análisis de costos unitarios de Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado


PARTE 03 – ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS USANDO
EL SOFTWARE S10 – MS PROJECT.
✓ Presupuesto de obra del proyecto de Sistema de Agua Potable y Sistema
de Alcantarillado
✓ Gastos generales y gastos de supervisión.
✓ Fórmula polinómica.
✓ Cronogramas.
✓ Planos del Proyecto.
✓ Documentos complementarios.
✓ Cotizaciones
TEMA 01: INTRODUCCIÓN

✓ Qué Es Un Expediente Técnico
✓ Quien O Quienes Elaboran Los Expedientes Técnicos
✓ Tipos de expedientes Técnicos

TEMA 02: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS POR CONTRATA
✓ Ciclo de inversión en el invierte pe
✓ Alcances de la Ley 30225 y su RLCE respecto a expedientes técnico de Obra por contrata.
✓ Expediente Técnico.
✓ Quien Realiza La Aprobación De La Elaboración Del Expediente Técnico
✓ Partes Que Conforman Un Expedientes Técnicos
✓ Tipos de expedientes Técnicos.
✓ Cuando se realiza la modificación de un expediente Técnico
✓ Seguimiento Y Control De La Elaboración Del Expediente Técnico
✓ Técnico Y Administrativo)
✓ Cierre Del Expediente Técnico


TEMA 03: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
✓ Marco legal
✓ Requisistos para elaborar un expediente tecnico por administracion directa
✓ Partes Que Conforman Un Expedientes Tecnicos
✓ El Presupuesto
✓ La Cotizaciones
PARTE 01 – ELABORACIÓN DE PLANOS, METRADOS Y MEMORIAS DE
CALCULO CON AUTOCAD 2019 – EXCEL
✓ Normativa para el desarrollo de expedientes técnicos de Obra hidráulicas.
✓ Termino de referencias
✓ Consideraciones de diseño y Estudios Básicos.
✓ Memoria descriptiva.
✓ Parámetros del Análisis simoresistentes
✓ Ejemplo de análisis con ETAB – Muestra de ejemplo de diseño de un puente
✓ Ejemplo de Memoria de Cálculo de estructuras – con EXCEL
✓ Ejemplo de Memoria de Cálculo de Sanitarias– con EXCEL
✓ Memoria de Cálculo de Eléctricas– con EXCEL
✓ Metrados de las 4 áreas
✓ Especificaciones Técnicas.

PARTE 02 – ANÁLISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS USANDO EL SOFTWARE S10 –
MS PROJECT

✓ Análisis de costos unitarios
✓ Presupuesto de obra.
✓ Gastos generales y gastos de supervisión.
✓ Fórmula polinómica.
✓ Cronogramas.
✓ Planos del Proyecto.
✓ Documentos complementarios.
✓ Cotizaciones
TEMA 01: CONCEPTOS BÁSICOS
✓ Descripción del entorno del software.
✓ Herramientas de diseño.
✓ Diseño de un sistema de agua potable en modo esquemático.

TEMA 02: ELEMENTOS ESPECIALES
✓ Válvulas
✓ Reservorio y Tanque de almacenamiento
✓ Diseño de un sistema de agua potable incluyendo válvulas, reservorio y
tanque de almacenamiento.

SESIÓN 02
TEMA 01: SIMULACIÓN EN PERIODO EXTENDIDO
✓ Descripción de una simulación en período extendido.
✓ Patrones hidráulicos
✓ Configuración de opciones de cálculo, alternativas y escenarios.
✓ Bombas y controles lógicos y operacionales.
✓ Diseño de una red de distribución de agua potable en periodo extendido
TEMA 02: DISEÑO DE RED OPTIMIZADA
✓ Herramienta Darwing Designer
✓ Diseño de una red de distribución con la herramienta Darwing Designer

SESIÓN 03
TEMA 01: MODELACIÓN DE RED AUTOMÁTICA
✓ Herramienta ModelBuilder
✓ Diseño de una red de distribución con la herramienta ModelBuilder

TEMA 02: ASIGNACIÓN DE COTAS AUTOMÁTICA
✓ Herramienta Trex
✓ Asignación de cotas a un red de agua potable
TEMA 03: ASIGNACIÓN DE DEMANDAS AUTOMÁTICA
✓ Herramienta LoadBuilder
✓ Asignación de demandas a una red de agua potable

SESIÓN 04
TEMA 01: ANÁLISIS DE AGUA CONTRA INCENDIO
✓ Configuración de opción de cálculo
✓ Uso de la herramienta Fire Flow
✓ Configuración de alternativas
✓ Diseño de una red e distribución incluyendo agua contra incendio.
TEMA 02: ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA
✓ Introducción al análisis de calidad de agua
✓ Configuración del entorno de WaterCAD para análisis de calidad de agua.
✓ Modelación de cloro residual en red de distribución

SESIÓN 05
TEMA 01: WaterCAD EN EL ENTORNO DE AutoCAD Civil 3D
✓ Introducción a la integración de WaterCAD y Civil 3D.
✓ Diseño de sistema de agua potable en entorno de Civil 3D
TEMA 01: DISEÑO DE ALIVIADEROS LATERALES
Generalidades. Definición. Ubicación. Origen.
Tipos de Aliviaderos: Clasificación de Vertederos en Canales
Aliviaderos Laterales. Definición.
Criterios de Diseño. Dimensionamiento.
Fórmula de Forchheiner. Fórmula de Weisbach.
Aplicación Práctica.

TEMA 02: DISEÑO DE DESARENADORES
Generalidades. Definición. Necesidad de un Desarenador. Fundamentos del Diseño.
Estudios importantes para el diseño. Principios de Funcionamiento. Clases. Elementos de un Desarenador. Elección del Número de Naves.
Canal de Purga. Conducto de Purga. Vertedero.
Consideraciones para el diseño hidráulico. Dimensionamiento del Desarenador.
Procedimientos de Cálculo: Método Tradicional y Método Moderno o de la Eficiencia.
Problemas Presentados y Soluciones adoptadas en el Diseño de Desarenadores en el Perú.
Aplicaciones Prácticas.
TEMA 01: Actuaciones Preparatorias y Fase de Selección para Obras de Construcción.
Requerimiento para obras y consultoría de obras: propuestas adicionales (tipo de contrato, BIM, incentivos, fast track, terreno, licencias, responsable de adicional, estructura de costos, metodologías colaborativas).
Plazos de ejecución contractual en obras y consultoría de obras.
Gestión de Riesgos en obras y consultorías de obras avanzadas (comité de gestión de riesgos).
Especialidad, subespecialidad y tipología de obras de construcción.
Tipos de sistemas de entrega de obras (solo construcción, diseño y construcción, diseño-construcción-operación-mantenimiento, gestión al riesgo, gestión de agencia, alianza).
Tipos de sistema de entrega en consultoría de obras para formulación o elaboración de expediente técnico (solo formulación o diseño, formulación y diseño).
Criterios para la elección de sistemas de entrega y modalidades de pago para obras y consultoría de obras.
Modalidades de pago en ejecución para obras y consultoría de obras (suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, costo reembolsable).
Requisitos de calificación y obligatoriedad del factor de evaluación desempeño del proveedor en obras.
Evaluación de ofertas económicas de obras (solo construcción, diseño y construcción, otros sistemas de entrega) y consultoría de obras (solo formulación y diseño, supervisión).
Certificación presupuestal luego de la evaluación de la oferta económica en obras.

TEMA 02: Ejecución Contractual de Obras y Aspectos Especializados de Construcción
Requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obras, obligatoriedad del coordinador.
Expediente técnico de obra: coherencia, elaboración, análisis de proceso constructivo, revisión temprana de deficiencias, jefe de elaboración, aprobación, consideraciones en concursos arquitectónicos y diseño-construcción.
Inicio de ejecución contractual: condiciones, responsabilidad de la entidad, fast track, adelanto de partidas, diferimiento del inicio.
Obligatoriedad de residente en obras.
Adelantos en obras y consultoría de obras: tipos, montos, amortización, entrega.
Vigencia y devolución/reducción de la garantía de fiel cumplimiento, fideicomiso de adelanto directo de obra.
Cuaderno de incidencias: uso, responsables, contenido.
Sustitución de integrante del plantel técnico y consultas sobre incidencias en obra.
Modificaciones contractuales por intensificación del programa de ejecución, plazos aplicables.
Prestaciones adicionales para consultorías de obra y obras, cálculo de presupuesto de prestaciones adicionales, mayores metrados.
Ampliación del plazo contractual en obras y consultoría de obras: causales, procedimiento, efectos.
Suspensión de plazo en ejecución de obras.
Consideraciones para el Plan de Contingencia y Ejecución rápida (Fast Track).
Propuestas de cambio de ingeniería de valor (PCIV).
Actualización de programa de ejecución y monitoreo y control.
Intervención económica de la ejecución de la obra.
Reajustes en obras y consultoría de obras.
Pago de valorizaciones en contratos de obra y supervisión.
Recepción de obra, liquidación parcial, declaratoria de fábrica, liquidación de obras y consultorías, vicios ocultos.
TEMA 01: ANÁLISIS SÍSMICO DE EDIFICACIONES.
Conceptos básicos de sismología, historia y actividad sísmica en el Perú y el mundo.
Influencia de las condiciones del suelo en el peligro sísmico.
Comportamiento sísmico de las estructuras. La vulnerabilidad y riesgo sísmico.
Consideraciones técnicas sismo resistentes para aplicar en proyectos de diseño
arquitectónico en Edificaciones de Concreto Armado y de Albañilería.
Aspectos y consideraciones fundamentales de la Norma Peruana de Diseño Sismo
resistente (NTE – E.030)
Sistemas de un grado de libertad, Sistemas de varios grados de libertad, Revisión
de la norma peruana de diseño sismo resistente NTE.030.
Modelamiento con el programa ETABS.
Definición y asignación de propiedades de secciones y de materiales.
Modelamiento de vigas, columnas, muros y losas.
Aplicación de cargas de gravedad.
Asignación de diafragmas rígidos.
Análisis estático y dinámico aplicando la norma NTE.E030.

TEMA 02: MODELAMIENTO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO DE CONCRETO ARMADO Y DESEMPEÑO SÍSMICO DE ETABS
Filosofía del diseño sísmico basado en desempeño.
Relaciones momento-curvatura.
Límites de desempeño en el concreto y el acero.
Mecanismos y concepto de rótula plástica.
Análisis estático no-lineal (Pushover)
Construcción de la curva de capacidad de un edificio de concreto armado con programa ETABS.
TEMA 01: ASPECTOS GENERALES
Introducción y Antecedentes
Reglamento Nacional de Edificaciones
Los Sistemas Duales en el Perú
TEMA 02: ESTRUCTURACIÓN
Configuración Estructural
Sistemas Estructurales
Criterios de Estructuración
Condiciones de Regularidad
Propuesta de Estructuración
TEMA 03: CARGAS EN LA EDIFICACIÓN
Cargas de Gravedad
Cargas Laterales
TEMA 04: MODELAMIENTO ESTRUCTURAL – USO DE ETAB 2016
Propiedad de los Materiales
Dimensiones de los Elementos Estructurales
Modelado de la Edificación
Cargas de Gravedad
Cargas Laterales por Sismo Estático
Cargas Laterales por Sismo Dinámico
TEMA 01: GENERALIDADES EN AUDITORES INTERNOS EN SGA,
ISO 14001/ISO 45001 / ISO 9001
Introducción.
Principios de los Sistemas de Normalización de Gestión
Integración de Sistemas: Ventajas, inconvenientes y alternativas.
Revisión de Requisitos Integrados.
TEMA 02: LAS AUDITORIAS
Definición
Propósito
TEMA 03: ENFOQUE DE LAS AUDITORIAS
La comunicación
Técnicas
TEMA 04: EL AUDITOR
Calificaciones y habilidades
Responsabilidad
Papel
TEMA 05: LISTAS DE VERIFICACIÓN
Propósito de la lista
Formato
Mal uso de la lista
TEMA 06: EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA
Recopilación de la información
Revisión de documentos
Muestreo de registros
Observaciones
Preparación para ejecutar la auditoria
TEMA 07: REPORTES DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
¿Qué es una No conformidad?
No conformidad mayor y menor
Reporte de No conformidad
Análisis de Causas, acciones correctivas
TEMA 01: EL RIESGO ELÉCTRICO EN GENERAL
Intensidad de corriente
Tiempo de exposición
Corto circuito
Los peligros en las instalaciones eléctricas provisionales.
Estadísticas de accidentes
El accidente eléctrico en alta y baja tensión.
Situaciones típicas de Peligros eléctricos
TEMA 02: TIPOS DE ELECTRICIDAD.
La ley de Ohm
TEMA 03: BLOQUEO Y ETIQUETADO DE FUENTES DE ENERGÍAS PELIGROSAS
Introducción a Lototo.
Normatividad peruana aplicable.
Norma OSHA 29CFR 1910.147
Accidentes ocurridos por no utilizar Lototo
TEMA 04: MÉTODOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
Equipos de protección personal (EPP)
Señalización
Sistemas de puesta a tierra
Herramientas eléctricas
Sistemas de bloqueos y rotulados Seguridad contra incendios
Almacenes.
Herramientas.
No Fumar.
Trabajos dentro del Polvorín.
Despacho.
Explosivos Deteriorados.
Incendios.
Máscaras.
Transporte de Explosivos en la Mina.
Transporte en Maquinaria Pesada.
Locomotoras.
Cargar y Descargar.
¿Cómo llevar los Explosivos?.
Transporte.
Materiales Inflamables.
Recomendaciones para la Preparación y el Disparo.
Antes de Ingresar.
Roca Suelta.
Perforación.
Taladros.
Fulminantes.
Guías Armadas.
Tiros Fallados.
Chorros de Agua.
Restos de Explosivos.
Explosivos Sobrantes.
Taladros
Contexto normativo de la Ley N° 32069 y su Reglamento.
Segmentación de contrataciones.
Elaboración de requerimientos.
Estrategias de contratación.
Evaluadores en la contratación de obras y consultorías.
Expediente de contratación y elaboración de bases.
Incentivos para proveedores en la contratación pública.
Procedimientos de selección de obras y consultorías de obras.
Concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos.
Contrato de obra y contrato de consultoría de obra.
Garantías y adelantos en la ejecución contractual.
Condiciones establecidas para el Expediente técnico de obra.
Modificaciones contractuales: adicionales, ampliaciones, intensificación y
suspensión.
Aplicación de ejecución rápida (fast track) en obras públicas.
Valorizaciones y sistema de reajuste
Recepción y liquidación de contratos de obra y consultoría.
Metodologías colaborativas incluidas en el Reglamento.
Planificación Estratégica y Gestión por Resultados.
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
Componentes de la Gestión Pública orientada a Resultados.
Cadena de Valor.
Lineamientos para la Modernización de la Gestión Pública.
Ley Nº 27815: Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Principios, deberes y prohibiciones del Funcionario Público.
Identificación de Responsabilidades.
TEMA 01: SISTEMA DE ANALISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO (HACCP)
Sistema HACCP. Definición. Orígenes y principios y etapas del HACCP.
Formación del Equipo HACCP.
Elaboración de la Política de Calidad e Inocuidad.
Los Siete Principios.
Los doce Pasos para la Implementación del Sistema HACCP HABILITACIÓN SANITARIA, VALIDACIÓN DEL PLAN HACCP Y HOMOLOGACIÓN
Costos y trámites.
Como enfrentar una habilitación Sanitaria y Validación del Plan HACCP.
Formatos.
TALLER HACCP.
Formación de Equipo HACCP.
Diseño de un Plan HACCP por cada equipo.

TEMA 02: ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO – PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO (POEs)
Normativa y Reglamentación.
Higiene:
Limpieza y Desinfección.
Agentes.
Propiedades.
Mecanismos de acción.
Métodos de aplicación.
Diseño del Programa de Higiene y saneamiento (H&S) y de los Procedimientos Operativos de Higiene y Saneamiento (POES)

TEMA 03: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO (POES) EXIGIDOS POR DIGESA/SENASA
POES 1: Control de Limpieza y Desinfección de las áreas (zonas) de la empresa
POES 2: Control de Limpieza y Desinfección de máquinas, equipos y utensilios
POES 3: Control de Higiene y Salud del Personal.
POES 4: Programa de Control de Plagas.
POES 5: Procedimiento de Control del Agua
POES 6: Control de Recolección y Disposición de Residuos Sólidos
POES 7: Verificación y Validación del Programa de Higiene

TEMA 04: PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE HIGIENE Y SANEAMIENTO (POES) EXIGIDOS POR SANIPES
POES 1: Seguridad del agua y del Hielo
POES 2: Limpieza y Saneamiento de las superficies en contacto con los alimentos.
POES 3: Prevención de la Contaminación Cruzada
POES 4: Mantenimiento del lavado y desinfección de manos y de los servicios sanitarios.
POES 5: Protección de los alimentos de adulterantes
POES 6: Rotulación, almacenamiento y uso de substancias toxicas en forma adecuada.
POES 7: Control de las condiciones salud de los empleados.
POES 8: Control de las plagas.
TEMA 01: SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
Marco Legal y Conceptual del Sistema
Nacional de Control.
Atribuciones y Entidades Sujetas al
Sistema Nacional de Control.
Órganos conformantes del Sistema
Nacional de Control.
TEMA 02: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Contraloría General de la República
Organización.
Atribuciones de la Contraloría General de la
República.
Funciones de la Contraloría General de la
República.
TEMA 03: ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL
Definición, finalidad, Implantación e
Implementación del Órgano de Control
Institucional.
Funciones de Órgano de Control Institucional.
Jefe del Órgano de Control Institucional.
Funciones – Requisitos – Designación y
Prohibiciones.
TEMA 04: SOCIEDADES DE AUDITORÍA
Marco Legal y conceptual de las Sociedades
de Auditoría.
Designación de las Sociedades de Auditoría.
Impedimentos y/o prohibiciones de las
Sociedades de Auditoría
TEMA 01: Marco Normativo y Fundamentos de la JPRD
Orígenes y evolución de los Dispute Boards a nivel internacional (DAAB, DRB).
La JPRD en la Ley N° 32069 y su Reglamento (D.S. N° 009-2025-EF): Naturaleza, propósito y alcances.
Comparativa detallada JPRD (LCE) vs. DAAB (FIDIC/NEC): Profundización en sus filosofías, estructuras y mecanismos de funcionamiento.
Obligatoriedad y facultatividad de la JPRD en contratos públicos según cuantía y objeto (obras, suministros).

TEMA 02: Constitución, operatividad y herramientas de la JPRD
Relación de la JPRD con la conciliación, el arbitraje y el Poder Judicial: Presupuesto de arbitrabilidad, no suspensión de contratos.
Impedimentos y requisitos para ser Adjudicador: Criterios de idoneidad, experiencia y ética (REGAJU).
El rol del OECE en la regulación y supervisión de los Centros de Administración de JPRD.
Proceso de conformación de la JPRD: Designación de miembros (JPRD de un miembro o tres miembros).
Elección y rol del Centro de Administración de JPRD.
El Contrato Tripartito: Estructura, cláusulas esenciales, derechos y obligaciones de las partes y los adjudicadores.
Funciones y responsabilidades del Centro de Administración de JPRD.
Inicio de funciones de la JPRD: Reunión informativa con las partes, visitas iniciales al sitio del proyecto (obras).
Roles y responsabilidades de las partes y los adjudicadores durante la vida de la JPRD: Interacción continua y deber de colaboración.
Independencia, imparcialidad y confidencialidad de los adjudicadores: Códigos de ética y mecanismos de recusación.
Uso de herramientas tecnológicas: Cuaderno de Incidencias Electrónico, Pladicop y CDE (Entorno Común de Datos) en proyectos BIM.
TEMA 01: Funciones Clave de la JPRD: Prevención y Opiniones Consultivas
Mecanismos de prevención de desacuerdos: Identificación temprana de riesgos y potenciales controversias (alertas tempranas, revisión de informes).
Recomendaciones y sugerencias de la JPRD a las partes para evitar la escalada de conflictos.
Asistencia a las partes para lograr entendimientos y acuerdos informales: Métodos de facilitación y mediación por parte de la JPRD.
Solicitud y procedimiento para la emisión de opiniones consultivas no vinculantes: Formalidades, plazos y efectos.
Diferencia y relación entre prevención, opinión consultiva y decisión vinculante: Estrategias para escalar o desescalar una controversia.
Gestión proactiva de riesgos y monitoreo del avance del proyecto a través de la JPRD: Integración con la matriz de riesgos del proyecto.

TEMA 02: El Proceso de Decisión Vinculante de la JPRD
Procedimiento para someter una controversia a decisión vinculante: Requisitos formales de la petición, plazos y comunicación a la JPRD.
Trámite interno de la JPRD para la decisión: Recopilación de información, análisis, audiencias (si aplican).
Elaboración y notificación de la decisión vinculante.
Validez, obligatoriedad y cumplimiento inmediato de las decisiones de la JPRD: Naturaleza ejecutoria de la decisión.
Estándares éticos y técnicos en la argumentación de las decisiones: Principios de motivación, razonabilidad y coherencia.
Efectos de las decisiones vinculantes y su mérito ejecutivo: Repercusiones en la ejecución contractual y el pago.
Impugnación de las decisiones de la JPRD: La reserva de arbitraje y los plazos de caducidad.
Gestión de la disolución de la JPRD y sus implicaciones: Requisitos y consecuencias.

TEMA 03: JPRD: Casos Prácticos y Simulaciones Avanzadas
Análisis de casos reales de controversias resueltas o gestionadas por JPRD en Perú e internacionalmente.
Simulaciones de audiencias tipo JPRD: Role-playing de las partes y adjudicadores en escenarios complejos (variaciones, ampliaciones de plazo, vicios ocultos).
Ejercicios de gestión de la información y comunicación con la JPRD.
Evaluación de desempeño en simulaciones y retroalimentación personalizada.
Taller de redacción avanzada de una decisión vinculante de JPRD (Evaluación Sumativa).


  • Págo Unico:

    300,00